I want to know about...

Paraná, miércoles 1 de junio de 2011
gasto, con cargo de oportuna rendición ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Encuadrando la presente gestión en las disposiciones del artículo 57º del Decreto Ley de Obras Públicas Nº 6.351 y Decreto Nº 7.846/04
MEHF, por el cual se establece el índice aplicable para el reconocimiento de intereses moratorios.
DECRETO Nº 5586 MPIyS
Paraná, 28 de diciembre de 2010
Autorizando a la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones a efectuar el llamado a licitación pública para adjudicar la ejecución de la obra Reestructuración consultorios y ampliación para Guardia, Diagnóstico y Administración Centro de Salud Cecilia Grierson Paraná, Departamento Paraná, con un presupuesto oficial actualizado al mes a julio de 2010 de $ 1.049.198,14, en concepto de materiales y mano de obra, con un plazo de ejecución de 180 días corridos, en concordancia con los pliegos aprobados por Decreto Nº 27/06
GOB, y de conformidad a la documentación técnica aprobada por Resolución Nº 508/10
SSAyC y su rectificatoria Nº 680/10 SSAyC.
Encuadrando la presente gestión por el sistema de contratación, de conformidad a lo establecido en el artículo 9º, inciso a y artículo 10º, inciso a punto 1 por Unidad de Medida y artículo 12º del Decreto Ley de Obras Públicas N º 6.351 y su Decreto Reglamentario N º 958/79 SOySP, como así también el artículo 17º, inciso a de la Ley 5.140 de Administración Financiera de los Bienes y Contrataciones t.u.o. por Decreto Nº 404/95 MEOySP, atento a la incidencia en dos ejercicios presupuestarios.
Autorizando a la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones a invertir hasta la suma de $ 200.000,00, en el presente ejercicio presupuestario con destino a obra motivo de estos actuados.
DECRETO Nº 5587 MPIyS
AUTORIZACIÓN
Paraná, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
La gestión promovida por la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones, interesando la ejecución de la obra: Reparación y remodelación Escuela Nº 1 Bartolomé Mitre Villaguay, Departamento Villaguay, y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 343/10 DGAyC
y su rectificatoria Nº 770/10 SSAyC, se aprobó el proyecto E-68-10 de la obra motivo de estos actuados, con un presupuesto oficial, de $
1.084.181,99 en concepto de materiales y mano de obra, con valores a agosto de 2010, estipulándose un plazo de ejecución de 300
días corridos;
Que la adjudicación se efectuará por licitación pública, en concordancia con los pliegos aprobados por Decreto Nº 27/06 GOB;
Que la obra aludida se encuentra prevista en el presupuesto vigente con un crédito de $
300.000,00, monto considerado suficiente para afrontar la adjudicación e inicio de los trabajos, destacando que se encuentra prevista su continuidad en el ejercicio presupuestario del año 2011;
Que la obra se ejecutará por el sistema de contratación, de conformidad a lo establecido en el artículo 9º, inciso a y artículo 10º, inciso a, punto 1 por unidad de medida y artículo 12º del Decreto Ley de Obras Públicas Nº 6.351 y su Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOySP, como así también el artículo 17º, inciso a de la Ley 5.140 de Administración Financiera de los Bienes y Contrataciones - t.u.o. por Decreto Nº 404/95 MEOySP, atento a la incidencia en dos ejercicios presupuestarios;
Que han tomado intervención de competencia la Asesoría Legal de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones, la contadora auditora de la Contaduría General de la Provin-

BOLETIN OFICIAL
cia y la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia D E C R E T A :
Art. 1º Autorízase a la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones a efectuar el llamado a licitación pública, para adjudicar la ejecución de la obra Reparación y remodelación Escuela Nº 1 Bartolomé Mitre, Villaguay, Departamento Villaguay, con un presupuesto oficial actualizado al mes a febrero de 2010 de pesos un millón ochenta y cuatro mil ciento ochenta y uno con noventa y nueve centavos $ 1.084.181,99, en concepto de materiales y mano de obra, con un plazo de ejecución de trescientos 300 días corridos, en concordancia con los pliegos aprobados por Decreto Nº 27/06 GOB, y de conformidad a la documentación técnica aprobada por Resolución N º 343/10 DGAyC y su rectificatoria Nº 770/10
SSAyC.
Art. 2º Encuádrase la presente gestión por el Sistema de Contratación, de conformidad a lo establecido en el artículo 9º, inciso a y artículo 10º, inciso a, punto 1 por Unidad de Medida y artículo 12º del Decreto Ley de Obras Públicas Nº 6.351 y su Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOySP, como así también el artículo 17º, inciso a de la Ley 5.140 de Administración Financiera de los Bienes y Contrataciones, t.u.o. por Decreto Nº 404/95 MEOySP, atento a la incidencia en dos ejercicios presupuestarios.
Art. 3º Autorízase a la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones a invertir hasta la suma de pesos trescientos mil $
300.000,00, en el presente ejercicio presupuestario con destino a obra motivo de estos actuados.
Art. 4º Impútase a la partida presupuestaria: Dirección de Administración 958 Carácter 1 Jurisdicción 25 Subjurisdicción 00 Entidad 0000 Programa 16 Subprograma 00 Proyecto 24 Actividad 00 Obra 24 Finalidad 3 Función 42 Fuente de Financiamiento 14
Subfuente de Financiamiento 0995 Inciso 4
Partida Principal 2 Partida Parcial 1 Partida Subparcial 0000 Departamento 99 Ubicación Geográfica 99 del presupuesto vigente.
Art. 5º El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.
Art. 6º Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese y remítanse las presentes actuaciones a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, para el debido trámite. Cumplido, vuelvan a la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones, a sus efectos.
SERGIO D. URRIBARRI
Guillermo L. Federik
MINISTERIO DE SALUD
Y ACCION SOCIAL
RESOLUCION Nº 2056 MSAS
Paraná, 4 de junio de 2008
Otorgando un subsidio por la suma de $
1.976, a favor de la Sra. Graciela Francisca Arismendi, DNI Nº 11.029.776, domiciliada en calle Simón Bolívar Nº 817, de la ciudad de Paraná, siendo responsable el Sr. Gregorio Salvador Almada, DNI Nº 8.006.603, destinado a solventar gastos para la compra de un espaciador de cadera, con cargo de rendir cuenta ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
La presente gestión se encuadra en las disposiciones establecidas por el artículo 1º del Decreto N" 528/08 MSAS.
Facultando a la Dirección de Administración dependiente de la Secretaría de Salud a efectuar la transferencia al Hospital San Martín
5 de Paraná, por un importe de $ 1.976, para el pago al Sr. Gregorio Salvador Almada, DNI Nº 8.006.603, dichos fondos son librados a través de la Tesorería General, orden de entrega Nº 3098/08 c.c. 513.103-7, con cargo de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
RESOLUCION Nº 2057 MSAS
Paraná, 4 de junio de 2008
Otorgando un subsidio por la suma de $
20.500, a favor del Sr. Luis Osvaldo Ceferino Ríos, DNI Nº 17.167.095, domiciliado en Bº Municipal, 5º cuartel, casa Nº 9, de Victoria, destinado a solventar tratamiento endovascular para el paciente Diego Fabián Ríos DNI en trámite, con cargo de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
La presente gestión se encuadra en las disposiciones establecidas por el Decreto Nº 528/08 MSAS.
Facultando a la Dirección de Administración dependiente de la Secretaría de Salud, a efectuar la transferencia al Hospital San Martín de Paraná, para el pago al Sr. Luis Osvaldo Ceferino Ríos, DNI Nº 17.167.095 por un importe de $ 20.500, con destino a tratamiento endovascular, para el paciente Diego Fabián Rios DNI en trámite, dichos fondos son librados a través de la Tesorería General, orden de entrega Nº 3098/08 c.c. 513.103-7, con cargo de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
RESOLUCION Nº 2068 MSAS
Paraná, 5 de junio de 2008
Reconociendo la atención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Ministerio, efectuada por parte de la Dra. María Cecilia Destri Velez, Legajo N" 160.062, por el período comprendido entre el 07 y el 18 de enero de 2008, en virtud de la licencia que hiciera uso la titular del organismo, Dra. Rosana Alicia Coisson.La Subsecretaría de Administración de la Jurisdicción arbitrará las medidas tendientes a la liquidación y efectivización de la diferencias que correspondan por el concepto expresado y conforme a la legislación vigente.
RESOLUCION Nº 2069 MSAS
Paraná, 5 de junio de 2008
Aprobando el convenio que adjunto forma parte integrante de la presente, suscripto entre el titular de este Ministerio de Salud y Acción Social y el Intendente Municipal de la ciudad de Gualeguaychú, don Juan José Bahillo, MI
Nº 17.684.300, en el marco del Plan de Construcción de Viviendas de Interés SocialPrograma Vivienda, Salud y Ambiente, aprobado mediante Decreto Nº 2820/05 MSAS, modificado por Decreto Nº 678/07 MSAS y Decreto Nº 2229/08 MSAS, el que es ejecutado a través de la Subsecretaría de Programas Especiales.
Transfiriendo la suma total de $ 50.000, a favor de la Municipalidad de la ciudad de Gualeguaychú, representada por el Sr. Presidente Municipal don Juan José Bahillo, destinados a la construcción de diez unidades habitacionales, en el marco del convenio suscripto oportunamente y aprobado, y con cargo de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
La Subsecretaría de Administración jurisdiccional, efectuará los pagos pertinentes, previa emisión de libramiento de entrega de fondos ante Tesorería General de la Provincia, y conforme la modalidad dispuesta en la Cláusula 2º del convenio aprobado por la presente.
RESOLUCION Nº 2070 MSAS
Paraná, 5 de junio de 2008
Aprobando el convenio que adjunto forma parte integrante de la presente, suscripto entre el titular de este Ministerio de Salud y Acción Social y el Intendente Municipal de Ceibas,