Voglio sapere a riguardo di…

BOLETÍN OFICIAL

CÓRDOBA, 19 de octubre de 2009

1

SECCIÓN

AÑO XCVII - TOMO DXXXVII - Nº 193
CORDOBA, R.A. LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2009

PUBLICACIONES

DE

GOBIERNO

www.boletinoficialcba.gov.ar E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar
Subsecretaría de Recursos Hídricos Resolución Nº 382
Córdoba, 14 de Septiembre de 2009
VISTO: el Expediente nº 0416-049905/07
Anexo 40 por el cual se eleva para su aprobación solicitud de ampliación de plazo de la obra REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CALERA, cuya Contratista es la Empresa PASCHINI - MICHELOTTI - UTE.Y CONSIDERANDO:
Que en Notas de Pedido N 38, 46, 52, 63, 69, 74 y 84 obra denuncia de la contratista de la situación planteada en la causal de lluvia, por lo que se configurarían los supuestos exigidos por la Ley Provincial de Obras Públicas N 8614 en su Art.
44 para otorgar la ampliación deducida.Que habiéndose alegado las razones apuntadas por el Contratista y analizadas las mismas en Informe Técnico de fs.2 se concluye que se puede otorgar un plazo de ampliación de obra de cincuenta y un 51 días a partir de día 15 de Octubre de 2009, por las causales esgrimidas en las Notas de Pedido referenciadas Que la ampliación del plazo contenida en el Art. 44º, concordantes y correlativos de la Ley Provincial de Obras Públicas N 8614 y su reglamentación, no implica reconocer mayores costos o cualquier otro accesorio que pudiera corresponder, habiendo la Contratista renunciado a los gastos improductivos que pudieran surgir como consecuencia de la ampliación del plazo del Contrato solicitada Nota de Pedido nº 84 a fs. 3.Que no existen inconvenientes de orden legal para otorgarle a la contratista la prórroga solicitada, atento haberse cumplido con los términos legales que fija la reglamentación de la Ley Provincial de Obras Públicas para el pedido de prórroga.Que agrega la Contratista Plan de Avance y Gráfica de Inversiones de acuerdo al Art. 40º del Pliego General de Condiciones para Licitaciones de Obras CONTINÚA EN PÁGINA 2

Red de Agua Potable: aprueban proyecto de ejecución de obra VILLA CIUDAD DE AMÉRICA
Departamento Santa María
Resolución Nº 390

MONTE LEÑA
Departamento Unión
ARROYITO
Departamento San Justo
Resolución Nº 391

Resolución Nº 392

Córdoba, 17 de Septiembre de 2009

Córdoba, 17 de Septiembre de 2009

Córdoba, 17 de Septiembre de 2009

VISTO el expediente nº 0416-055767/09 en el cual se tramita el llamado a Licitación Pública para la ejecución de la obra RED DE AGUA
POTABLE - VILLA CIUDAD DE AMERICA DPTO. SANTA MARIA.

VISTO el Expediente nº 0416-056080/09, por el cual se tramita el llamado a Licitación Pública para la ejecución de la obra: PROVISION DE
AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE MONTE
LEÑA - DPTO. UNION.-

VISTO el expediente nº 0416-056131/09 en el cual se tramita el llamado a Licitación Pública para la ejecución de la obra PROVISION DE AGUA
POTABLE - ARROYITO - DPTO. SAN JUSTO.
Y CONSIDERANDO:

Y CONSIDERANDO:

Y CONSIDERANDO:
QUE a fs. 3/93 se agrega la documentación técnica correspondiente, compuesta de Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Cómputo, Presupuesto y Planos que regirán el procedimiento de selección y ejecución del contrato de obra pública respectivo.
QUE de conformidad con lo dispuesto en la Ley nº 5901 T.O. 6300 y sus modificatorias, la autoridad competente para autorizar el llamado a licitación pública de que se trata es el Subsecretario.
QUE a fs. 96 se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria para atender la ejecución de la obra de referencia y a fs. 99 obra la reserva de fondos para la publicación de los avisos correspondientes.
POR ELLO, Dictamen nº 214/09 del Sector Jurídica obrante a fs. 94 y facultades conferidas por Decretos Provinciales nº 733/08, nº 1787/
08 y Ley nº 8548;

QUE a fs. 3/97 se agrega la documentación técnica correspondiente, compuesta de Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Especificaciones relativas para la ejecución de Perforaciones, Cómputo, Presupuesto y Planos que regirán el procedimiento de selección y ejecución del contrato de obra pública respectivo.
QUE de conformidad con lo dispuesto en la Ley nº 5901 T.O. 6300 y sus modificatorias, la autoridad competente para autorizar el llamado a licitación pública de que se trata es el Subsecretario.
QUE a fs. 100 se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria para atender la ejecución de la obra de referencia y a fs. 103
obra la reserva de fondos para la publicación de los avisos correspondientes.
POR ELLO, Dictamen nº 239/09 del Sector Jurídica obrante a fs. 98 y facultades conferidas por Decretos Provinciales nº 733/08, nº 1787/08
y Ley nº 8548;

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE
RECURSOS HIDRICOS
RESUELVE:

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE
RECURSOS HIDRICOS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el Proyecto para
ARTÍCULO 1º.- APROBAR el Proyecto para la ejecución de la obra PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE - MONTE LEÑA - DPTO. UNIÓN,
ARTÍCULO 1º.- APROBAR el Proyecto para la ejecución de la obra PROVISION DE AGUA
POTABLE - ARROYITO - DPTO. SAN JUSTO,
CONTINÚA EN PÁGINA 2

CONTINÚA EN PÁGINA 2

CONTINÚA EN PÁGINA 2

QUE a fs. 3/104 se agrega la documentación técnica correspondiente, compuesta de Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Especificaciones relativas para la ejecución de Perforaciones, Cómputo, Presupuesto y Planos que regirán el procedimiento de selección y ejecución del contrato de obra pública respectivo.
QUE de conformidad con lo dispuesto en la Ley nº 5901 T.O. 6300 y sus modificatorias, la autoridad competente para autorizar el llamado a licitación pública de que se trata es el Subsecretario.
QUE a fs. 107 se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria para atender la ejecución de la obra de referencia y a fs. 110 obra la reserva de fondos para la publicación de los avisos correspondientes.
POR ELLO, Dictamen nº 212/09 del Sector Jurídica obrante a fs. 105 y facultades conferidas por Decretos Provinciales nº 733/08, nº 1787/
08 y Ley nº 8548;
EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE
RECURSOS HIDRICOS
RESUELVE: