Quiero saber acerca de...

2
cundarán al Poder Ejecutivo en la Gestión del Gobierno de la Provincia;
Que se ha propuesto para el cargo de Vicepresidente del Entre Regulador del Recurso Termal de Entre Ríos al señor doctor Mariano Alberto López, DNI Nº 16.328.239, quien reúne los requisitos legales para ocupar el mismo;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia D E C R E T A :
Art. 1º Desígnase Vicepresidente del Entre Regulador del Recurso Termal de Entre Ríos al señor doctor Mariano Alberto López, DNI Nº 16.328.239, con domicilio en Calle Sanguinetti Nº 88 de la ciudad de Colón.
Art. 2º El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.
Art. 3º Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
SERGIO D. URRIBARRI
Juan J. García
DECRETO Nº 252 MPIyS
Paraná, 20 de diciembre de 2011
Otorgando un aporte no reintegrable por un total de $ 32.520,00, a favor del Presidente del Club Toritos de Chiclana, Paraná, Entre Ríos, don Raúl Enrique Arrúa, DNI Nº 28.273.865
con cargo de oportuna rendición de cuentas ante el Honorable Tribunal dé Cuentas de la Provincia de Entre Ríos.
Disponiendo que la Tesorería General de la Provincia, mediante sistema de libramiento, entregue a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios los fondos dispuestos por el presente, para su inversión en el pago de los aportes no reintegrables, y autorizando a efectivizar dichos fondos, mediante cheque a nombre del Presidente del Club Toritos de Chiclana Paraná, Entre Ríos, don Raúl Enrique Arrúa, DNI Nº 28.273.865, con cargo de oportuna rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos, debiendo informar, asimismo, de un cumplimiento a la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.
DECRETO Nº 264 MPIyS
DESIGNACIÓN
Paraná, 20 de diciembre de 2011
VISTO:
La asunción del Gobierno Constitucional; y, CONSIDERANDO:
Que al inicio de un nuevo periodo legal, corresponde designar a los funcionarios que secundarán al Poder Ejecutivo en la Gestión del Gobierno de la Provincia;
Que se ha propuesto para el cargo de vocal del Entre Regulador del Recurso Termal de Entre Ríos al señor Marino Marcelo Zambón, DNI Nº 17.578.159, quien reúne los requisitos legales para ocupar el mismo;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia D E C R E T A :
Art. 1º Desígnase vocal del Ente Regulador del Recurso Termal de Entre Ríos al señor Marino Marcelo Zambón, DNI Nº 17.578.159.
Art. 2º El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.
Art. 3º Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
SERGIO D. URRIBARRI
Juan J. García
DECRETO Nº 298 MPIyS
DESIGNACIÓN
Paraná, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
La asunción del Gobierno Constitucional; y,
BOLETIN OFICIAL
CONSIDERANDO:
Que al inicio de un nuevo periodo legal, corresponde designar a los funcionarios que secundarán al Poder Ejecutivo en la Gestión del Gobierno de la Provincia;
Que se ha propuesto para el cargo de Director General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos al ingeniero Alfredo Ernesto Collado, DNI Nº 8.452.076, quien reúne los requisitos legales para ocupar el mismo;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia D E C R E T A :
Art. 1º Desígnase como Director General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos al ingeniero Alfredo Ernesto Collado, DNI Nº 8.452.076, con domicilio en la ciudad de Paraná.
Art. 2º El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.
Art. 3º Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
SERGIO D. URRIBARRI
Juan J. García
DECRETO Nº 332 MPIyS
DESIGNACIÓN
Paraná, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
La asunción del Gobierno Constitucional; y, CONSIDERANDO:
Que al inicio de un nuevo periodo legal, corresponde designar a los funcionarios que secundarán al Poder Ejecutivo en la gestión del Gobierno de la Provincia;
Que se ha propuesto para el cargo de Coordinador Técnico de Control de Estructuras, en el ámbito de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones, al señor ingeniero Carlos María Pignatta, DNI Nº 8.492.855, quien reúne los requisitos para ocupar el mismo;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia D E C R E T A :
Art. 1º Desígnase Coordinador cargo 41
Ley 8.620 Técnico de Control de Estructuras, en la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones, al señor ingeniero Carlos María Pignatta, DNI Nº 8.492.855.
Art. 2º El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.
Art. 3º Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
SERGIO D. URRIBARRI
Juan J. García
DECRETO Nº 341 MPIyS
APROBANDO ACTA
Paraná, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
Las presentes actuaciones referidas a la obra: Reparación general de instalación eléctrica Escuela Nº 120 "República Dominicana", El Pingo, Departamento Paraná, y CONSIDERANDO:
Q u e a t r a v é s de Resolución N º 253/08
DGAyC y su rectificatoria Nº 571/08 DGAyC, se aprobó el Proyecto E-41-08 que contempla la obra referenciada con un presupuesto oficial en concepto de materiales y mano de obra de $ 78.652,56, estipulándose un plazo de ejecución de 60 días corrido;
Que por Decreto Nº 7.982 MGJEOySP de fecha 30 de diciembre de 2008, se adjudicó la ejecución de la obra antes citada a la firma Construcciones Río, de León Cabello, por el valor de su oferta de $ 92.963,38 y plazo de ejecución de 60 días, en forma directa encuadrando en las prescripciones del artículo 12º, inciso c de la Ley de Obras Públicas Nº 6.351
y artículo 27º, inciso c, apartado b, punto 9

Paraná, viernes 6 de julio de 2012
de la Ley Nº 5.140 de Administración Financiera, T.O. mediante Decreto Nº 404/95, como así también el artículo 17º de la ley antes citada;
Que mediante Resolución Nº 852/09 DGAyC
emitida ad-referéndum del Poder Ejecutivo, ratificada por Decreto Nº 312/10 MGJEOySP, se aprobó el Cuadro Comparativo Final en el cual se registró un aumento de 20,19%, equivalente a $ 18.773,70, arribando el monto total del contrato a $ 111. 737,08, como así también el acta de recepción provisoria, labrada en fecha 29 de agosto de 2009 y una ampliación de plazos de 75 días corridos, arribando a un plazo total de 135 días corridos con vencimiento el 29 de agosto de 2009;
Que inspeccionados los trabajos realizados y encontrándolos en buenas condiciones y de acuerdo con las especificaciones técnicas correspondientes, se procedió a recibirlos en forma definitiva, suscribiéndose el acta pertinente en fecha 12 de julio de 2010, obrante a fojas 3;
Que la Tesorería de Administración del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, deberá efectuar la devolución de los importes retenidos en concepto de fondos de reparo correspondientes a los Certificados de Obra Nº 1 al Nº 4 R.P. obra básica por la suma de $ 5.586,85; Nº 1 bis al Nº 4 R.P. bis primera redeterminación por la suma de $ 166,22 y Nº 3 bis, al Nº 4 R.P. bis segunda redeterminación por la suma de $ 34,15, arribando a un monto total de $ 5.787,22, a la firma Construcciones, Río de León Cabello;
Que han tomado intervención en lo que hace a sus respectivas competencias la Dirección de Obras Centralizadas, el Departamento Legal de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones y la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia D E C R E T A :
Art. 1º Apruébase el acta de recepción definitiva, labrada el 12 de julio de 2010; correspondiente a la obra Reparación general de instalación eléctrica Escuela Nº 120 República Dominicana, El Pingo, Departamento Paraná, la que como anexo forma parte del presente texto legal.
Art. 2º Autorízase a la Tesorería de Administración del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, a efectuar a la firma Construcciones Río de León Cabello, la devolución de los importes retenidos en concepto de fondos de reparo, correspondientes a los Certificados de Obra Nº 1 al Nº 4 R.P. obra básica por la suma de pesos cinco mil quinientos ochenta y seis con ochenta y cinco centavos $ 5.586,85; Nº 1 bis al Nº 4 R.P. bis primera redeterminación por la suma de pesos ciento sesenta y seis con veintidós centavos $166,22 y Nº 3 bis al Nº 4 R.P. bis segunda redeterminación por la suma de pesos treinta y cuatro con quince centavos $ 34,15, arribando a un monto total de pesos cinco mil setecientos ochenta y siete con veintidós centavos $ 5.787,22, por la ejecución de la obra mencionada en el artículo 1º.
Art. 3º El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.
Art. 4º Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese y con copia agregada del presente pasen las actuaciones a la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones, para el debido trámite.
SERGIO D. URRIBARRI
Juan J. García
DECRETO Nº 342 MPIyS
APROBANDO PARTIDA
Paraná, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
La gestión promovida por la Subsecretaría de