Voglio sapere a riguardo di…

Pág. 4

BOLETIN OFICIAL Nº 10.422

un análisis detallado de los mismos, de los montos ofertados, de la documentación adicional solicitada, como así también de la calificación de las propuestas con relación a las exigencias contenidas en los pliegos licitatorios respecto de su capacidad contractual, técnica y económico-financiera, concluye que las ofertas presentadas por dichas empresas, son las más convenientes a los intereses del Estado Provincial, aconsejando adjudicar los trabajos correspondientes a las zonas 1 y 3 a la empresa Afema S.A. - Bosetti y Cía. S.A. - UTE y la zona 2
a la empresa Romero Cammisa Construcciones S.A..
Que la Asesoría General de Gobierno emite Dictamen N 310/06, encuadrando la presente gestión en los preceptos establecidos por la normativa de fondo, Art. 72 de la Constitución de la Provincia, Decreto Ley N 21.323/63, y pliegos licitatorios, concluyendo que al no haber objeciones legales que formular, aconseja el dictado del acto administrativo de adjudicación, en la forma aconsejada por la Comisión Evaluadora.
Que no obstante ello, advierte la necesidad de contar con el Convenio Específico de financiación a suscribir con la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación, de conformidad con las previsiones contenidas en el Punto 6 Régimen de Contratación del Pliego Particular de Condiciones aprobado para esta licitación.
Que se adjunta a los presentes obrados los Convenios Específicos suscriptos con fecha 21 de julio de 2006, entre la Nación y la Provincia a través de los cuales se prevén los fondos necesarios para la ejecución de los trabajos, dando cumplimiento de esa manera al compromiso asumido por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación en el Convenio Marco suscripto con fecha 16 de setiembre de 2005, entre dicho Ministerio y la Provincia de La Rioja.
Que, en consecuencia, es propósito de esta Función Ejecutiva aprobar lo actuado por el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas y adjudicar la ejecución de la obra en cuestión conforme con lo aconsejado por la Comisión Evaluadora.
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 123 de la Constitución Provincial, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1.- Apruébase la licitación pública realizada por el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, para convenir la ejecución de la obra Repavimentaciones y Pavimentaciones Urbanas - Provincia de La Rioja, cuyos antecedentes obran en Expte. Código F14 - 00743-2-05.
Artículo 2.- Adjudícase en la suma total de Pesos Cincuenta Millones Trescientos Setenta y Tres mil Setecientos Sesenta y Siete con Treinta y Cinco Centavos $
50.373.767,35, a las empresas que más abajo se indican, las zonas, por los montos y en los plazos a contar desde el acta de replanteo e inicio de los trabajos que en cada caso se consignan, la ejecución de la obra Repavimentaciones y Pavimentaciones Urbanas - Provincia de La Rioja, conforme a sus ofertas obrantes en Expte. F14 - 00743-2-05:
Empresa Afema S.A. - Bosetti S.A. - UTE, con domicilio especial en Ruta Provincial N 5 - Km 5, La Rioja, Capital, por un monto total de Pesos Treinta y Cinco Millones Quinientos Ochenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta con Treinta y Dos Centavos $ 35.588.260,32, la ejecución de las zonas 1 y 3, discriminadas de la siguiente manera:
Zona 1: $ 20.833.058,36 - Plazo de Ejecución: Doce 12
meses.

Viernes 27 de octubre de 2006

Zona 3: $ 14.755.201,96 - Plazo de Ejecución: Doce 12
meses.
Empresa Romero Cammisa Construcciones S.A., con domicilio especial en Av. Rivadavia 381 - 1er. Piso Dpto. A
- B Centro, La Rioja, Capital, la ejecución de la zona 2, por la suma total de Pesos Catorce Millones Setecientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Siete con Tres Centavos $
14.785.507,03, con un plazo de ejecución de Diez 10 meses.
Artículo 3.- Dispónese que la Administración Provincial de Obras Públicas, con la intervención de sus organismos competentes, será responsable de la notificación del presente decreto de Adjudicación, debiendo además remitir simultáneamente los requisitos a cumplimentar por las adjudicatarias para las firmas de los respectivos Contratos de Obra.
Artículo 4.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se atenderá con imputación a la partida específica del presupuesto vigente.
Artículo 5.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Hacienda y Obras Públicas y suscripto por el señor Secretario de Hacienda.
Artículo 6.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.
Maza, A.E., Gobernador - Garay, J.M., M.H. y O.P. Caridad, A.G., S.H.

DECRETO N 1.178
La Rioja, 28 de julio de 2006
Visto: las medidas de contención del gasto público adoptadas por esta Función Ejecutiva Provincial a través del Decreto N 945/06; y, Considerando:
Que mediante el acto administrativo de mención se dispuso la reducción de hasta un treinta por ciento 30%, en las partidas correspondientes a gastos de funcionamiento Fuentes de Financiamiento 111 y 115- sobre la base del promedio efectivamente ejecutado en el período enero-mayo del corriente ejercicio presupuestario.
Que dichas medidas se originaron en razón del aumento salarial otorgado a la totalidad del personal del Sector Público Provincial.
Que las medidas de contención del gasto público adoptadas persiguen como propósito mantener el equilibrio de las cuentas fiscales y satisfacer los lineamientos básicos establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal a laque adhiriera la provincia.
Que, como consecuencia de lo expuesto y ante esta situación de restricción, resulta necesario establecer medidas complementarias y definir un mecanismo excepcional de autorización de mayores gastos de los distintos Servicios de Administración Financiera SAF en orden a las prioridades que, en tal sentido, determine el titular de esta Función Ejecutiva sobre la base del efectivo incremento de recursos que se verifique en el presente ejercicio presupuestario.
Que corresponde instruir al Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, en su condición de Organo Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera, a velar por el estricto