Quiero saber acerca de...

1

a
Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXV - Nº 59
CORDOBA, R.A. VIERNES 26 DE MARZO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 63
Córdoba, 23 de marzo de 2021
Expediente Nº 0045-017528/2015 - Cuerpos 1 al 52.VISTO: este expediente en el que la Dirección de Vialidad propicia mediante Resolución Nº 00172/2021 se aprueben las Obras Complementarias N
1 correspondientes a la Obra: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N
12 TRAMO: SAIRA MARCOS JUÁREZ DEPARTAMENTO: MARCOS
JUÁREZ a cargo de la Empresa PABLO FEDERICO E HIJOS S.A., por la suma de $ 191.013.445,02.
Y CONSIDERANDO:
Que surge de las constancias obrantes en autos que por Resolución N 409/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales se adjudicó la ejecución de la obra principal a la empresa UT LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. CORSAM CORVIAM CONSTRUCCIÓN S.A., por la suma de $ 336.350.442,12 y que por Resoluciones Ministeriales Nros. 35/2018 y 181/2020 por las cuales se autorizó la cesión de la obra a favor de PABLO FEDERICO E HIJOS S.A.

Que de la documentación obrante en autos se advierte que el Contrato de Obra se suscribió con fecha 3 de marzo de 2017 y el Acta de Replanteo Total el día 3 de julio de 2017 siendo el plazo previsto de obra de 730 días, estando a la fecha la ejecución de la obra prorrogada hasta el 29 de diciembre de 2021, conforme surge de la Resolución Ministerial N 013/2021.
Que el Departamento I Obras de la citada Dirección incorpora Memoria Descriptiva de las Obras Complementarias Nº 1 relativas al proyecto de construcción de rotonda en intersección de la Ruta Provincial N 12
y 2, pavimentación de 1100 metros de colectora de la Ruta Provincial N
12, pavimentación de Desvío Tránsito Pesado Sur-Este de la localidad de Saira y refuerzo de la capa estructural de la Ruta Provincial N 2 Tramo Marcos Juárez Saira, agregando también el Pliego Particular Complementario de Condiciones Nº 3, Pliego Particular Complementario de Especificaciones Técnicas Nº 3, Cómputo Métrico, Presupuesto de Obras Complementarias, obrando también Curva de Inversión, Estructura de Factores de Costo y Plan de Avance de Obra.

Que asimismo, el citado Departamento solicita se apruebe una ampliación de Plazo de ciento noventa 190 días, por lo cual se lleva la fecha de terminación de la obra al día 7 de julio de 2022.
Que de la citada documentación se advierten los motivos y las necesidades en la ejecución de las obras descriptas, así como también de los requerimientos y proyectos presentados por los Municipios afectados, informándose que los valores son a precios originales de contrato, ascendiendo el presupuesto de las Obras Complementarias Nº 1 a la suma de $ 199.036.009,71, que eleva el monto del contrato a $ 636.246.483,77 y que deducida la exención del impuesto a los Ingresos Brutos, las obras complementarias resultan en $ 191.013.445,02 y el monto total del contrato $ 610.601.232.01.
Que atento lo informado por la Dirección de Vialidad y lo previsto por el artículo 45 de la Ley 10723 corresponde dar intervención a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta ACIF SEM, para que tome la participación que le compete.
Que se adjunta en estas actuaciones la correspondiente Constancia de Inscripción en el Registro Oficial de Proveedores y Contratista BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

del Estado R.O.P. y C.E -Registro de Constructores de Obra Públicas R.C.O., en cumplimiento de las disposiciones del Decreto Nº 1419/2017 y sus modificatorios.
Que consta en estas actuaciones, la conformidad por parte de la empresa contratista, como también la renuncia a gastos improductivos, gastos generales directos e indirectos como cualquier otro que pudiere corresponder en función de los trabajos a realizar.

Que obra Dictamen Nº 90/2021 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, por las razones de hecho y de derecho vertidas en autos, puede procederse a la adjudicación de los Trabajos Complementarios Nº 1, en virtud de las disposiciones del artículo 7 - inciso b - punto 5 de la Ley N 10.417, modificatoria de la Ley N 8.614 y Ley 10.220, atento a que los mismos resultan indispensables para el buen funcionamiento de la obra principal, todo conforme lo expuesto por los funcionarios competentes.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 90/2021 y en uso de sus atribuciones, EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1.-APRUÉBANSE las Obras Complementarias N 1 correspondientes a la obra: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N 12
TRAMO: SAIRA MARCOS JUÁREZ DEPARTAMENTO: MARCOS
JUÁREZ y consecuentemente ADJUDÍCANSE las mismas a la Empresa PABLO FEDERICO E HIJOS S.A. C.U.I.T. N 30-714776432, por la suma de Pesos Ciento Noventa y Un Millones Trece Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco con Dos Centavos $ 191.013.445,02, a valores contractuales y deducida la exención el impuesto sobre los Ingresos Brutos; resultando el nuevo monto del contrato en la suma de Pesos Seiscientos Diez Millones Seiscientos Un Mil Doscientos Treinta y Dos con Un Centavo $ 610.601.232,01, todo conforme Planilla Comparativa de Obra que como Anexo I, compuesto de una 1 foja, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- El egreso que asciende a la suma total de Pesos Ciento Noventa y Un Millones Trece Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco con Dos Centavos $ 191.013.445,02 estará a cargo de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento - Sociedad de Economía Mixta ACIF - S.E.M., en virtud de lo previsto en el artículo 45 de la Ley Nº 10.723.
Artículo 3.- APRUÉBASE una Ampliación de Plazo de Obra de Ciento Noventa 190 días, llevando la fecha de finalización de los trabajos al día 7 de julio de 2022, de acuerdo con la Planilla de Plan de Avance y Curva de Inversión que como Anexo II, compuesto de una 1 foja, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 4º.- APRUÉBASE la conformidad expresada por la Empresa PABLO FEDERICO E HIJOS S.A., para la ejecución de los trabajos de que se trata en los términos de su presentación y la renuncia a los gastos improductivos, que pudieran generarse como consecuencia de la instrumentación, gestión y tramitación de las presentes Obras Complementarias.

3