Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 09/08/2023 - 1º Sección
Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.
Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 1º Sección (Legislación - Normativas)
1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
1
MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO DE 2023
AÑO CX - TOMO DCCIV - Nº 147
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
a SECCION
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 207 - Letra:D
Córdoba, 22 de junio de 2023
Expediente Digital Nº 0045-022964/2021/A41.VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precios Nº 8, por las variaciones de costos verificadas en el mes de febrero de 2023, en la realización de la obra: MEJORAMIENTO CAMINO DE LA RED TERCIARIA T-334-8, T 346-9 Y T-396-7, TRAMO: RP Nº 1 COLONIA DOS
HERMANOS COLONIA MAUNIER COLONIA 10 DE JULIO.
Y CONSIDERANDO:
Que atento haberse detectado un error material involuntario en la Resolución N 2023/00000172, corresponde dejarla sin efecto.
Que mediante Resolución Ministerial Nº 189/2021 se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Caminero Único, suscribiéndose el pertinente contrato el día 5 de julio y el Acta de Replanteo confeccionada con fecha 2 de agosto, ambas de 2021. Asimismo, por Resolución Ministerial Digital N 2023/00000119 se dispuso una ampliación del plazo de obra de 120 días fijando como nueva fecha de vencimiento el día 6 de septiembre de 2023, mientras que por Resolución Ministerial N 454/2021 se autorizó la Modificación de Obra N 1 y por su similares N 301/2022 y Digital N
2023/00000134 se adjudicaron las Obras Complementarias N 1 y N 2.
Que por Resolución Ministerial Digital N 2023/00000080 se aprobó la séptima Adecuación Provisoria de Precios al mes de diciembre de 2022.
Que obra en autos Solicitud de Adecuación Provisoria realizada por el Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 9 de febrero de 2023.
Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompaña informe técnico, junto a su similar titulado ADECUACIÓN PROVISORIA
OBRA FALTANTE A EJECUTAR FEBRERO/2023, de los cuales surge que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016 y que a la fecha del octavo salto el porcentaje físico ejecutado de la obra era del 91,23% coincidente con el archivo titulado Medición Mensual N 018-0, correspondiente al periodo Ene-2023 y que la variación al mes de febrero/2022 alcanzó un 11,11% lo que representa económicamente un incremento de $ 17.540.082,82. En consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra asciende a la suma de $
1.099.523.975,12.
Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios, suscripto por el señor Presidente del Consorcio Caminero Único con fecha 14 de marzo de 2023, por la que acepta la Adecuación Provisoria de Precios Nº 8 por las variaciones de costos verificadas en el mes de febrero de 2023, habiendo renunciado la contratista a todo BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS
SUMARIO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 207 - Letra:D Pag. 1
Resolución N 223 - Letra:D Pag. 2
Resolución N 272 - Letra:D Pag. 3
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SECRETARÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
ECONOMÍAS DEL CONOCIMIENTO
Resolución N 62 Pag. 3
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS - APRHI
Resolución General N 12 Pag. 5
reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N
2023/000203 que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N 2023/00000135 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N 800/2016 y modificatorios, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al diez por ciento 10% respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 2023/00000135 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- DÉJASE SIN EFECTO la Resolución Ministerial Digital Nº 2023/00000172 de fecha 8 de junio de 2023, por las razones expresadas en los considerandos.
Artículo 2º.- APRUÉBASE la Adecuación Provisoria de Precios Nº 8 por variaciones de costos producidas en el mes de febrero del 2023, de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: MEJORAMIENTO CAMINO DE LA RED TERCIARIA T-334-8, T 346-9 Y
T-396-7, TRAMO: RP Nº 1 COLONIA DOS HERMANOS COLONIA MAUNIER COLONIA 10 DE JULIO, por la suma total de Pesos Diecisiete Millones Quinientos Cuarenta Mil Ochenta y Dos con Ochenta y Dos Centavos $ 17.540.082,82, conforme Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripto con fecha
1
