Je veux savoir à propos de…

8

Primera Sección
B OLETÍN OFICIAL - AÑO C - T OMO DLXXXI - Nº 105

CAMINOS DE TIERRA. REGIÓN 05 - DEPARTAMENTOS: CAPITAL - RIO SEGUNDO - SANTA MARIA" Y consecuentemente se adjudiquen los mismos en forma directa al Consorcio Caminero Regional N 05, por la suma de $ 6.482.874,60.
Y CONSIDERANDO:
Que la citada Dirección ha procedido a aprobar el proyecto, pliegos y demás documentación técnica de la obra de que se trata, así como su presupuesto oficial.
Que según surge de los informes obrantes en autos, el presente proyecto pretende recuperar y mantener las redes viales sin pavimentar de dicha. jurisdicción para lograr una mejor transitabilidad y seguridad y así obtener mayor economía del transporte para el usuario y la Provincia, basado esto en un importante ahorro administrativo, gran agilidad y versatilidad en la adjudicación, ejecución y certificación de las obras.
Que consta en autos la conformidad del Consorcio Caminero Regional N 05 para realizar los trabajos referenciados por la suma de $ 6.482.874,60 fs.72.
Que se ha, incorporado en autos el correspondiente Documento Contable Nota de Pedido, conforme lo establecido por el artículo 13
de la Ley 8614.
Que el caso encuadra en las previsiones de las Leyes 6233

y 6316, y en las facultades otorgadas por la Ley N 8555.
Que la adjudicación de que se trata encuentra sustento legal en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley 10.116 -Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el año 2013- que asigna el carácter de Recursos Afectados para la Dirección Provincial de Vialidad al producido del Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme Natural, y por el artículo 6 de la Ley 9191, ya que al ser la obra atendida con Recursos Afectados, la autoridad de aplicación facultada para adjudicar los trabajos, es el titular del Ministerio del Infraestructura.
Por ello, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 55/13, EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1.- AUTORIZAR la ejecución de los trabajos de la obra: "CONSERVACIÓN CAMINOS DE TIERRA. REGIÓN 05 DEPARTAMENTOS: CAPITAL - RIO SEGUNDO - SANTA MARIA
y consecuentemente ADJUDICAR los mismos en: forma directa al Consorcio Caminero Regional N 05 por la suma de PESOS SEIS
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS
SESENTA
Y CUATRO
CON
SESENTACENTAVOS $6.482.874,60, con una duración del
CÓRDOBA, 28 de junio de 2013
contrato de doce 12 meses.
ARTÍCULO 2.- IMPUTAR el, egreso que asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SESENTA
CENTAVOS $ 6.482.874,60, conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad Nota de Pedido N 2013/000044, de acuerdo al siguiente detalle: Jurisdicción 1.50, Programa 504006, Partida: 12.06.00.00, Centro de Costo 5404 del P.V. $
4.682.874,60. Importe Futuro Año 2014 $ 1.800.000,00.
ARTÍCULO 3.- FACULTAR al señor Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio de Infraestructura a suscribir el contrato pertinente.
ARTÍCULO 4.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el BOLETIN OFICIAL, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.
ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

VIALIDAD

Resolución Nº 2
Córdoba, 1º de febrero de 2013
Expte. N 028914/58.
VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su aprobación las Actas de Asamblea General Ordinaria N 81 y N 104, de fechas 24 de Septiembre de 2008 y 26 de Septiembre de 2012 respectivamente, correspondientes al Consorcio Caminero N 131, de Colonia La Providencia, referidas a la aprobación de su Estatuto y renovación parcial de los miembros de la Comisión Directiva, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N 6233.
Y CONSIDERANDO: Que conforme surge del Acta de Asamblea General Ordinaria N 81 de fecha 24 de Septiembre de 2008, el Consorcio antes nominado aprobó el Estatuto que rige su funcionamiento, ad-referéndum de esta Dirección.
Que asimismo del Acta de Asamblea General Ordinaria N 104, de fecha 26 de Septiembre de 2012, acompañada en autos e informe del Departamento I
Conservación Caminos de Tierra, surge que el referido Consorcio Caminero ha procedido a la renovación parcial de sus autoridades, en relación a los cargos de Vicepresidente, Tesorero, 1 y 2
Vocal.
Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N 647/12 que luce en autos, señala que no tiene objeción jurídico formal que formular, por lo que de así estimarlo esa Superioridad puede prestar aprobación a la documentación indicada supra, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N
8555 Art. 3 en concordancia con lo dispuesto por los Arts. 16 inc. c y 22 de la Ley N 6233.
POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley Provincial N
8555 y las previsiones de la Ley N 6233;
EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE VIALIDAD
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Acta N 81

correspondiente a la Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N 131, de Colonia La Providencia, realizada el día 24 de Septiembre de 2008, en lo concerniente al tratamiento y aprobación de su Estatuto Social.ARTÍCULO 2.- Aprobar el Acta N 104
correspondiente a la Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero antes precisado, de fecha 26 de Septiembre de 2012, referida a la renovación parcial de los miembros de la Comisión Directiva, cuyos mandatos regirán a partir de la fecha de la presente Resolución, y por el término de cuatro años, de acuerdo al siguiente detalle:
Vicepresidente: SOLARI, Juan A L.E.
06.654.872
Tesorero: BALLARIO, Matías L.E.
06.653.150
1 Vocal: BARBERIS, Danilo D.N.I.
25.175.557
2 Vocal: CENA, Juan C D.N.I.
07.824.641
ARTÍCULO 3.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dése copia al Ministerio de Infraestructura y pase al Departamento II
Secretaría General.
ING. RAÚL BERTOLA
PRESIDENTE
CR. CARLOS A. PÉREZ
VOCAL

Resolución Nº 56

María, Punilla, San Alberto, San Javier, Pocho, Minas, Cruz del Eje, Ischilin, Sobremonte, Tulumba, Río Seco, Totoral, a cargo de la Firma VAWA
S.A.C.I.C.I..
Y CONSIDERANDO: Que la Empresa VAWA
S.A.C.I.C.I., contratista de la obra de la referencia, solicita mediante Nota una ampliación de plazo por un término total de DIEZ 10 meses y se apruebe la nueva Curva de Inversiones de la Obra.
Que el Departamento I Conservación de Pavimentos, en informe obrante en autos, señala que dicha contratista solicita mediante Nota, una ampliación de plazo por un término total de DIEZ
10 meses, elevándola para su aprobación por el plazo referido, fijándose como nueva fecha de finalización de Obra el día 28 de Noviembre de 2013. Así también solicita se apruebe la nueva Curva de Inversiones de la Obra de que se trata.
Que la Contratista hace expresa renuncia a todo reclamo por gasto improductivo o mayores costos que le pueda corresponder por la Ampliación de Plazo solicitada.
Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N 637/12 que luce en autos, señala que de conformidad a lo expresado precedentemente, lo manifestado por el Departamento Técnico y la documentación que se acompaña, no tiene objeción que formular, por lo que de así estimarlo esa Superioridad, en atención a lo prescripto por la Ley Nº 8614 y las facultades conferidas por la Ley Nº 8555, artículo 5 inc. a, se encuentra habilitada a prestar aprobación a lo solicitado, fijando como fecha de finalización de los trabajos el día 28 de Noviembre de 2013.
POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley Provincial N
8555 y lo dispuesto por la Ley Nº 8614;

María, Punilla, San Alberto, San Javier, Pocho, Minas, Cruz del Eje, Ischilin, Sobremonte, Tulumba, Río Seco, Totoral a cargo de la Razón Social VAWA
S.A.C.I.C.I. llevando la fecha de terminación de los trabajos al día 28 de Noviembre de 2013.ARTÍCULO 2.- Tener por renunciada a la Contratista, a cualquier tipo de reclamo de todo gasto improductivo o mayores costos que le pueda corresponder por la Ampliación de Plazo solicitada.ARTÍCULO 3.- Aprobar la nueva Curva de Inversiones obrantes en autos, de conformidad a lo expresado en los considerando de la presente.ARTÍCULO 4.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dése copia al Ministerio de Infraestructura y pase al Departamento II Secretaría General.ING. RAÚL BERTOLA
PRESIDENTE
DR. EZEQUIEL VIGLIANCO
VOCAL

Resolución Nº 55
Córdoba, 25 de febrero de 2013
Expte. N 0045 015762/11.VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales las agentes Estela L. Ariza D.N.I. 11.560.705
y María S. Meineri D.N.I. 28.118.650, solicitan se les abone la Bonificación denominada Quebranto de Caja.

Córdoba, 26 de febrero de 2013
Expte. N 0045-014431/08.C.I. Nº 759524 045 212.VISTO: Las presentes actuaciones que tratan de la solicitud de Ampliación de Plazo en la ejecución de la obra Cobertura de Seguridad Vial Región A
Departamentos: Capital, Calamuchita, Colón, Santa
EL DIRECTORIO DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1.- Aprobar una ampliación de plazo de DIEZ 10 meses en la ejecución de la obra Cobertura de Seguridad Vial Región A
Departamentos: Capital, Calamuchita, Colón, Santa
Y CONSIDERANDO: Que mediante Nota C.I.
N 742731 045 312, las citadas agentes peticionan el reconocimiento de la referida Bonificación conforme lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo N
572/09, Art. 33 inc. j, toda vez que prestan servicios en el área de Viáticos de la División Tesorería del Departamento I Administración y Personal de esta Dirección.