Voglio sapere a riguardo di…

Córdoba, 18 de marzo de 2008

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA
PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS CINCO
DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO.HÉCTOR OSCAR CAMPANA
VICEGOBERNADOR
PRESIDENTE
LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA
GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO
DECRETO Nº 331
Córdoba, 13 de Marzo de 2008
Téngase por Ley de la Provincia Nro. 9469 cúmplase, protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR
ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

D ECRETOS

SINTETIZADOS

DECRETO Nº 2530 - 28/12/07 - Designase a partir del día 2 de enero de 2008, a las personas que se nominan a continuación en los cargos que en cada caso se indica, designación que tendrá vigencia hasta tanto se culmine con el proceso de definición y aprobación de las estructuras orgánicas de las distintas
RESOLUCIONES

B OLETÍN O FICIAL
Jurisdicciones del Poder Ejecutivo Provincial y la cobertura de sus vacantes en los términos de la Ley 9361, o por el plazo máximo de dos años, lo que ocurra primero:
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL:
a Al Sr. Luis Antonio Barbero, M.I. 10.447.085, como Jefe de Área de Capital e Interior de la Dirección de Emergencias Sociales.
b Al Sr. Arturo Donato Taurisano, M.I. 12.997.761, como Jefe de Área Contable y Patrimonial de la Dirección de Administración.
c A la Sra. Susana Miriam Molina, M.I. 12.692.100, como Jefe de Área Compras de la Dirección de Administración.
d A la Sra. Catalina Nancy Pujol, M.I. 13.680.263, como Jefe de Área Tesorería de la Dirección de Administración.
e A la Sra. Noemí del Milagro Barrera Bernardo de Orgaz, M.I. 10.047.858, como Jefe de Área Dictámenes de la Dirección de Asuntos Legales.
f Al Sr. Guillermo Esteban Leardini, M.I. 21.696.019, como Jefe de Área SUAC de la Dirección de Asuntos Legales.
g Al Dr. Darío Néstor Tardella, M.I. 23.538.118, como Jefe de Área Personal de la Subdirección de Recursos Humanos.
h A la Cra. Stella Maris Alberto, M.I. 11.785.779, como Jefe de Área Sueldos de la Subdirección de Recursos Humanos.
i Al Sr. Jorge Milone, M.I. 21.900.958, como Jefe de Área Central de la Subdirección de Sistemas.
j Al Sr. Rafael Pucheta, M.I. 25.203.442, como Jefe de Área PAICOR de la Subdirección de Sistemas.
k Al Sr. Lucas Abraham Touceda, M.I. 29.256.106, como Jefe de Área PAICOR de la Subdirección de Recursos Humanos.
Dispónese la reserva del cargo de planta permanente Administrativo A4 16-004 del Programa de Asistencia Integral de Córdoba dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que retiene el Sr. Lucas Abraham Touceda M.I. 29.256.106, atento la designación efectuada por el artículo primero inciso k del presente Decreto.-

SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
RESOLUCION Nº 2 - 4/01/08 - AMPLIAR hasta el 20
de Diciembre de 2007, el plazo de ejecución de la obra:
Paseo Del Buen Pastor, ubicado en Hipólito Irigoyen N 325 - B Nueva Córdoba - Córdoba - Departamento Capital -; Provincia de Córdoba, que se contratara oportunamente con la Empresa Henisa Sudamericana S.A., sin que ello signifique reconocimiento económico alguno a favor de la contratista por mayor permanencia en obra, conforme las razones expresadas en considerando que se dan por reproducidas en esta instancia, s/ Expte. Nº 0047-012517/2005/Ref. 4.RESOLUCION Nº 1 - 3/01/08 - DEJAR SIN EFECTO
el Artículo 2º de la Resolución Nº 386, de la Dirección Provincial de Arquitectura, de fecha 03 de Septiembre de 2007, conforme las razones expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.- DEVOLVER a la Empresa Obrascon Huarte Lain S.A. - Teximco S.A. - U.T.E., en forma parcial el Fondo de Reparo retenido de la Obra Nueva Penitenciaria De Mediana y Alta Seguridad y Ampliación Del Actual Establecimiento Penitenciario De La Ciudad De Cruz Del Eje - Departamento Del Mismo Nombre de la Provincia de Córdoba , hasta la suma de Pesos Trescientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Nueve Con Setenta y Tres Centavos $ 378.289,73.-, el que fuera sustituido por Póliza de Seguro de Caución en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparo Nº 452.433, expedida
por Alba -Compañía Argentina de Seguros S.A. por Pesos Seiscientos Mil $ 600.000,00.-, la que debe liberarse, y consecuentemente ACEPTAR la Póliza de Seguro de Caución en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparo Nº 675.770, expedida por Aseguradores De Cauciones S.A. Compañía de Seguros, por la suma de Pesos Trescientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Nueve Con Setenta y Tres Centavos $ 378.289,73.- , presentada por dicha Empresa para garantizar el Fondo de Reparo pendiente de devolución, en virtud de las razones expuestas en Dictamen que se da por reproducido en esta instancia, s/ Expte. Nº 0047-011892/2004 - Referente Nº 18.RESOLUCION Nº 3 - 8/01/08 - APROBAR el Acta de Recepción Definitiva de fs.113, de los trabajos de:
Ejecución Cerco Perimetral en el Edificio de la Escuela Gobernador Justo Páez Molina, ubicada en calle Joaquín Montana - B Villa Azaláis - Córdoba Departamento Capital , la que a los efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución como Anexo I y consecuentemente DEVOLVER a la Empresa Doratelli y Cia S.R.L. , el Fondo de Reparo retenido, cuyo monto asciende a la suma de Pesos Dos Mil Ciento Cuarenta y Siete con Diez Centavos $ 2.147,10.- , debiéndose librar Orden de Pago a su favor por la expresada cantidad, conforme las razones expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia, s/ Expte. Nº 0047-012932/2006.RESOLUCION Nº 4 - 8/01/08 - JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución de los trabajos de: Plan de
3 Normalización y Adecuación de las Instalaciones Internas de Gas en Escuelas Provinciales Zona N 3 Grupo N 15, que incluye los siguientes Establecimientos: Escuela Bartolomé Mitre Cuenta N
350590 - Guardería Municipal Los Patitos Cuenta N 352217, ubicados en la Localidad de Oliva Departamento Tercero Arriba - Provincia de Córdoba y consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción Provisional y Definitiva fs.97, suscripta con la Empresa Moran y Asociados S.R.L., la que a los efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución como Anexo I, en virtud de las razones expresadas en considerando que se dan por reproducidas en esta instancia, s/ Expte. Nº 0047012992/2006.RESOLUCION Nº 9 - 14/01/08 - AMPLIAR el plazo de ejecución de la obra: Ampliación Tres 3 Aulas y Cerramiento Galería En La Escuela María Del Tránsito Cabanillas, ubicada en Camino a San Andrés esq.
Ruiz Huidobro - B El Quebracho - Córdoba Departamento Capital, , que se contratara oportunamente con la Empresa L&A Construcciones S.R.L., por el término de sesenta 60 días, sin que ello signifique reconocimiento económico alguno a favor de la contratista por mayor permanencia en obra, conforme las razones expresadas en considerando que se dan por reproducidas en esta instancia, s/ Expte. Nº 0047-013044/2006.RESOLUCION Nº 17 - 24/01/08 - JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución de la obra:
Establecimiento Penitenciario Para Varones Procesados y Condenados - Cruz Del Eje Departamento Cruz Del Eje contratada con la Empresa Obrascon Huarte Lain S.A. - Teximco S.A. - U.T.E., y consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción Provisional Total, obrante a fs. 5177, la que a los efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución como Anexo I, Autorizándose la devolución de las Garantías por Ejecución de Contrato y Garantía de Anticipo Financiero, oportunamente constituídas, conforme las razones expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.- APROBAR el Acta de Recepción Definitiva Parcial obrante a fs. 5173 de la obra referenciada en el artículo anterior, la que a los efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución como Anexo II y consecuentemente DEVOLVER a la Empresa Obrascon Huarte Lain S.A. Teximco S.A. U.T.E., el Fondo de Reparo retenido hasta el Certificado Parcial Nº 58 inclusive, cuyo monto asciende a la suma de Pesos Un Millón Seiscientos Noventa y Seis Mil Doscientos Treinta y Uno Con Siete Centavos $ 1.696.231,07.-, autorizando la restitución a la citada empresa de las pólizas que a continuación se detallan, y que totalizan la suma de Pesos Un Millón Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Doce Con Catorce Centavos $ 1.688.712,14.-, s/ Expte. Nº 0047010634/1998.RESOLUCION Nº 23 - 30/01/08 - AUTORIZAR a la Empresa MORAN Y ASOCIADOS S.R.L., a // sustituir el Fondo de Reparo retenido de los Certificados ya emitidos de la obra: Recalce De Fundaciones y Reparaciones Generales en el Edificio Que Ocupa La Escuela Emilio Olmos, ubicada en 20 de septiembre N 584 - Localidad de General Cabrera - Departamento Juárez Celman - Provincia de Córdoba, y el correspondiente a Certificados que se emitan como consecuencia del contrato de la referida obra, por Póliza de Seguro de Caución en garantía de sustitución de Fondo de Reparo Nº 109.242 fs.3/4, expedida por Fianzas y Créditos S.A., Compañía de Seguros por la suma de Pesos Veintiocho Mil Novecientos Treinta Con Siete Centavos $ 28.930,07.-, hasta cubrir dicho monto por ambos conceptos y consecuentemente FACULTAR
a División Certificaciones para proceder conforme lo dispuesto por el Art.107 del Decreto 4758/77, debiéndose reservar en Tesorería del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Póliza aludida, s/ Expte.
Nº 0047-013207/2007 - Referente Nº 1.-