Quiero saber acerca de...

Paraná, jueves 30 de junio de 2011
Resolución D.P. N 1693/09, acorde a los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Art. 2º El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Gobierno, Justicia y Educación.
Art. 3º Regístrese, comuníquese, publíquese. Con copia del presente pasen las actuaciones a la Jefatura de Policía de la Provincia y oportunamente archívense.
SERGIO D. URRIBARRI
Adán H. Bahl
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
DECRETO Nº 6048 MPIyS
APROBANDO LICITACIÓN PÚBLICA
Paraná, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
La Licitación Pública Nº 08/10 verificada el 21 de septiembre de 2010, para adjudicar la ejecución de la obra Limpieza y canalización arroyo Cohetero - ciudad de Villaguay, Departamento Villaguay, Entre Ríos, con un presupuesto oficial de $ 628.145,79, a valores del mes de abril/10, y un plazo de ejecución de 240
días corridos; y CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2.618/10 MPIyS, se aprobó la documentación técnica preparada por la Dirección de Hidráulica y se autorizó al llamado a licitación pública, por intermedio de la citada dirección;
Que obran en las actuaciones constancias de las publicaciones de los avisos de licitación en diferentes diarios como, asimismo, en el Boletín Oficial;
Que al acto licitario se presentaron tres oferentes que cotizaron de acuerdo al siguiente detalle:
INCAR Construcciones de Flores, Sandra Catalina - $ 841.757,50
Norvial Servicios S.A. - $ 840.648,42.
COINAR SRL - $ 786.186,55.
Que por Resolución Nº 56/10 DH, se conformó la Comisión de Estudios y Propuestas para el análisis de la documentación y cotizaciones de las ofertas presentadas;
Que se ha requerido a la Dirección Provincial del Trabajo y a la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios Públicos y Variaciones de Costos las calificaciones pertinentes de los oferentes de la licitación, en virtud a lo dispuesto en Resolución Nº 2.229/88 MGJOySP, Resolución Nº 647/92 MEOySP, modificada por Resolución Nº 131/09 MGJEOySP y Resolución Nº 242/09
MGJEOySP, enmarcadas en el Decreto Nº 4.381/88 MGJOySP;
Que la aludida comisión requirió a los oferentes la presentación de documentación faltante en el acto licitario, obrando las constancias pertinentes agregadas en autos de fojas 537 a 539;
Que acorde al informe técnico producido por la Comisión de Estudios de Propuestas, las firmas oferentes, cumplimentaron en tiempo y forma con la presentación de la documentación solicitada;
Que de fojas 727 a 732 se expide la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del MPIyS en relación a los aspectos contables de las documentaciones presentada por el oferente;
Que dicha comisión ha cumplido con la tarea asignada mediante la evaluación de las presentaciones, elaborando el informe técnico pertinente el que obra de fojas 733 a 741 inclusive, consignando la puntuación final conforme al Anexo I de la Resolución Nº 2.229/88 MGJOySP, y acorde a ello aconseja adjudicar la ejecución de la obra a la empresa COINAR
SRL, por valor de su propuesta de $
786.186,55, por ser conveniente a los intereses del Estado Provincial;

BOLETIN OFICIAL
Que la Dirección de Hidráulica compartiendo lo expuesto precedentemente, aconseja adjudicar la ejecución de los trabajos a la empresa COINAR SRL, por el valor de su propuesta de $ 786.186,55, por ser conveniente a los intereses del Estado Provincial y cumplir con los requisitos básicos exigidos en el pliego, obrando a fojas 744 el Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el organismo correspondiente;
Que el presente trámite encuadra en lo establecido en los artículos 9º, inciso a, 10º, inciso a, punto 1, y 12º, primer párrafo, primera parte, del Decreto Ley Nº 6.351 de Obras Públicas, ratificado por Ley 7.495 y concordantes de su Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOySP, y artículo 17º, inciso a del Decreto Nº 404/95 MEOySP, texto único y ordenado de la Ley 5.140 de Administración Financiera de los Bienes y las Contrataciones, en razón a su incidencia en dos ejercicios presupuestarios;
Que han tomado intervención el Departamento Jurídico del MPIyS, y la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del MPIyS, en lo que es de su competencia con la correspondiente intervención de la Contaduría General de la Provincia, a través de su contadora auditora, no formulando observaciones a la presente gestión;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia D E C R E T A :
Art. 1º Apruébase la Licitación Pública Nº 08/10, realizada el 21 de septiembre de 2010, para adjudicar la ejecución de la obra Limpieza y canalización arroyo Cohetero, ciudad de Villaguay, Departamento Villaguay, Entre Ríos, con un presupuesto oficial de pesos seiscientos veintiocho mil ciento cuarenta y cinco con setenta y nueve centavos $
628.145,79, a valores del mes de abril/10, y acorde a lo expresado precedentemente, adjudícase a la empresa COINAR SRL su ejecución, por valor de su propuesta de pesos setecientos ochenta y seis mil ciento ochenta y seis con cincuenta y cinco centavos $ 786.186,55, con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta 240 días corridos, y con ajuste a la documentación que sirvió de base al llamado, aprobada por Decreto Nº 2.618/10 MPIyS.
Art. 2º Desestímanse las ofertas de las empresas INCAR Construcciones de Flores, Sandra Catalina, y Norvial Servicios S.A., por los motivos expresados en los considerandos del presente texto legal, y efectúese la devolución de las garantías de oferta presentadas oportunamente por las firmas antes citadas.
Art. 3º Encuádrase el presente trámite, en las previsiones de los artículos, 9º, inciso a, artículo 10º, inciso a, punto 1, y 12º, primer párrafo, primera parte, del Decreto Ley de Obras Públicas Nº 6.351, ratificado por Ley Nº 7.495 y concordantes de su Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOySP, y artículo 17º, inciso a del Decreto Nº 404/95 MEOySP, texto único y ordenado de la Ley 5.140 de Administración Financiera de los Bienes y las Contrataciones, en razón a su incidencia en dos ejercicios presupuestarios.
Art. 4º La Dirección de Hidráulica efectuará la notificación fehaciente de lo dispuesto en el presente texto legal, debiendo la empresa adjudicataria integrar el cinco por ciento 5%
del valor de su propuesta como garantía de cumplimiento contractual, previo a la firma del contrato de obra.
Art. 5º La Escribanía Mayor de Gobierno extenderá la escritura del contrato de la obra que se adjudica por el presente decreto.
Art. 6º El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales conforme lo establece el capítulo VII, artículos 51º al 62º del Decreto Ley Nº 6.351, ratificado por Ley 7.495 y sus concordantes del Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOySP.
Art. 7º La Tesorería General de la Provincia, previa intervención de la Dirección Gene-

5
ral del Servicio Administrativo Contable del MPIyS, mediante sistema de libramiento efectivizará los pagos resultantes de lo dispuesto por el presente texto legal.
Art. 8º Impútese el gasto a: Dirección de Administración 958, Carácter 1, Jurisdicción 25, Subjurisdicción 00, Entidad 000, Programa 17, Subprograma 00, Proyecto 01, Actividad 00, Obra 92, Finalidad 3, Función 72, Fuente de Financiamiento 13, Subfuente de Financiamiento 0417, Inciso 4, Partida Principal 2, Partida Parcial 1, Partida Subparcial 0000, Departamento 97, Ubicación Geográfica 99, del presupuesto año 2010.
Art. 9º El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.
Art. 10º Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese; y pase la actuación con copia agregada del presente a la Dirección de Hidráulica para la prosecución del trámite.
SERGIO D. URRIBARRI
Guillermo L. Federik
DECRETO Nº 6054 MPIyS
Paraná, 29 de diciembre de 2010
Facultando a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios a emitir el pago a la firma Cocco Construcciones SRL, por un monto total de $ 894,93, en concepto de intereses por pago fuera de término, correspondiente a la obra Construcción grupo sanitario y terminación aula Escuela Nº 32
Doctor Carlos Saavedra Lamas - General Campos, Departamento San Salvador, conforme la liquidación elaborada por la División Certificaciones de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones y aprobada mediante Resolución Nº 707/10 SSAyC y su rectificatoria Nº 836/10 SSAyC, debiendo la firma antes mencionada presentar la factura debidamente conformada, previa emisión de la correspondiente orden de entrega para la atención del gasto, con cargo de oportuna rendición ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Encuadrando la presente gestión en las disposiciones del artículo 57º del Decreto Ley de Obras Públicas Nº 6.351 y Decreto Nº 7.846/04
MEHF, por el cual se establece el índice aplicable para el reconocimiento de intereses moratorios.
DECRETO Nº 6055 MPIyS
RATIFICANDO RESOLUCIÓN
Paraná, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 683 SSAyC, de fecha 7 de septiembre de 2010, y CONSIDERANDO:
Que por el citado texto legal se designó como jefe a cargo de la Unidad Técnica 1, Departamento Estudios y Proyectos de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones, en forma transitoria, al agente arquitecto Ocampo Hugo Osvaldo, DNI 12.499.594, legajo Nº 54.301, categoría 4, Profesional C del Escalafón General;
Que por lo antes mencionado y a los fines de no resentir el normal desenvolvimiento de las tareas específicas de esa área abocada a un intensivo plan de obras, se hizo necesario efectuar dicho reemplazo;
Que en concordancia con lo estipulado en el Decreto Nº 5.384/03 GOB y lo establecido en el Decreto Nº 7.376/08 GOB, corresponde reconocer el pago del adicional por responsabilidad funcional en un porcentaje de un veinticinco por ciento 25%;
Que en su intervención de fojas 24, la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios sugiere ratificar la Resolución Nº 683/10 SSAyC, otorgando viabilidad al trámite;
Que a fojas 23, obra el volante contable debidamente intervenido por la contadora auditora;