Quiero saber acerca de...

6
partir del día 29 de julio de 2010, fecha en que se produjera el deceso por causas desvinculadas del servicio;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia D E C R E T A :
Art. 1º Dése de baja por fallecimiento a partir del 29 de julio de 2010, del Subadjutor doctor Rubén Emilio Domé Fita, legajo Personal Nº 144.039, MI Nº 8.006.063, con prestación de servicios en la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.
Art. 2º El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Gobierno, Justicia y Educación.
Art. 3º Regístrese, comuníquese, publíquese y en estado archívese.
SERGIO D. URRIBARRI
Adán H. Bahl
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
DECRETO Nº 3877 MPIyS
MODIFICANDO PRESUPUESTO
Paraná, 20 de octubre de 2010
VISTO:
Las actuaciones por las cuales el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, solicita modificaci6n de su presupuesto de recursos y gastos para el año vigente a fin de adecuar los cambios operados durante el corriente ejercicio; y CONSIDERANDO:
Que es necesario efectuar una modificación presupuestaria en el presupuesto vigente incorporando los saldos no utilizados de los recursos correspondientes a este organismo, a fin de poder atender los incrementos de las erogaciones gastos en personal, compras de terrenos, y modificación de la distribución en las partidas de gastos corrientes;
Que han tomado intervención el Area Legal del IAPV, la Contaduría General Provincia y la Dirección General de Presupuesto, manifestando que lo solicitado resulta técnicamente viable, encuadrando en los términos de los artículos 18º y 20º de la Ley Nº 9948;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia D E C R E T A :
Art. 1º Modifícase el presupuesto general de recursos y gastos del ejercicio 2010 en la Entidad 307 - Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, por un total de pesos veintiún millones noventa y nueve mil cuatrocientos veintinueve con sesenta y ocho centavos $ 21.099.429,68 acorde al detalle de las planillas analíticas del recurso y del gasto anexos al presente decreto.
Art. 2º Encuádrase la presente gestión en las disposiciones de los artículos 18º y 20º de la Ley Nº 9948.
Art. 3º El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado Planeamiento, Infraestructura y Servicios y de Economía, Hacienda y Finanzas.
Art. 4º Regístrese, comuníquese, publíquese. Comuníquese a la legislatura. Con copia del presente, pasen las actuaciones al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda para la continuidad del trámite y oportunamente archívese.
SERGIO D. URRIBARRI
Diego E. Valiero Guillermo L. Federik
DECRETO Nº 4119 MPIyS
Paraná, 1 de noviembre de 2010
Designando representante de la Provincia de Entre Ríos ante el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, ENOHSA, al Arq.
Guillermo Luís Federik, Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios y facultando al mismo para rubricar toda documentación legal y técnica referida a tramitaciones, acuer-

BOLETIN OFICIAL
dos, convenios y demás instrumentos con el citado organismo nacional, i n d ependientemente del organismo técnico que resulte ejecutor de las obras.
DECRETO Nº 4125 MPIyS
Paraná, 1 de noviembre de 2010
Aprobando la Licitación Pública Nº 04/10 realizada el 26 de febrero de 2010, para la ejecución de la obra Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Nacional Basílica Inmaculada Concepción, Concepción del Uruguay, Departamento Uruguay, con presupuesto oficial con valores al mes de septiembre 2009, en concepto de materiales y mano de obra de $ 7.888.055,74 y acorde con su resultado adjudicase la obra a la empresa Traza SA., por el valor de su propuesta de $
7.878.660,86, en concepto de materiales y mano de obra y un plazo de ejecución de 240
días corridos, con ajuste a la documentación que sirvió de base al llamado aprobada por Resolución Nº 726/09 DGAyC, convalidada por Resolución Nº 723/10 SOySP.
La Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones efectuará la notificación fehaciente de lo dispuesto en el presente texto legal, debiendo la empresa adjudicataria integrar el 5%, del valor de su propuesta como garantía de cumplimiento contractual, previo a la firma del contrato.
Disponiendo que previo a la firma del contrato de obra con la empresa adjudicataria, deberá darse cumplimiento a lo establecido en la cláusula tercera del convenio único de colaboración y transferencia, ratificado por Decreto Nº 5084/09 MGJEOySP.
Encuadrando la presente gestión dentro de las prescripciones establecidas en el artículo 9º, inciso a y artículo 10º, inciso a, punto 1
por unidad de medida y artículo 12º del Decreto Ley de Obras Públicas Nº 6351 y su Decreto reglamentario Nº 958/79 SOySP, como así también en lo estipulado por el artículo 17º, inciso a del Decreto Nº 404/95 MEOySP, texto único y ordenado de la Ley Nº 5140 de Administración Financiera, de los Bienes y las Contrataciones, atento a su incidencia en dos ejercicios presupuestarios.
La Escribanía Mayor de Gobierno extenderá la escritura del contrato de la obra que se adjudica por el presente decreto.
El pago de los trabajos se efectuará por certificados mensuales emitidos por la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones, no pudiendo exceder el crédito previsto en la partida específica.
Autorizando a la Tesorería General de la Provincia a efectivizar los pagos pertinentes, previa emisión de los libramientos de fondos por la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.
DECRETO Nº 4126 MPIyS
Paraná, 1 de noviembre de 2010
Aprobando la Licitación Pública Nº 02/10, realizada el 27 de julio de 2010, para adjudicar la ejecución de la obra Control de Inundaciones Cuenca Arroyo Las Animas, Colector Díaz Vélez Tramos 3 y 4 Ciudad de Concepción del Uruguay, Departamento Uruguay, con un presupuesto oficial de $ 2.093.734,19, a valores del mes de enero/10, y acorde a lo expresado precedentemente, adjudícase a la empresa Hornus y Cia SA., su ejecución, por valor de su propuesta de $ 2.756.022,01, acorde al anexo IIIplanilla de resumen, de fs. 559, con un plazo de ejecución de 240 días corridos, y ajuste a la documentación que sirvió de base al llamado, aprobada por Decreto Nº 1482/10
MPIyS.
Encuadrando el presente trámite, en las previsiones de los artículos, 9º, inciso a, artículo 10º, inciso a, punto 1, y 12º, primer párrafo, 1a parte, del Decreto Ley de Obras Públicas Nº 6351, ratificado por Ley Nº 7495 y concordan-

Paraná, jueves 20 de enero de 2011
tes de su Decreto reglamentario Nº 958/79
SOYSP, y artículo 17º, inciso a del Decreto Nº 404/95 MEOySP, texto único ordenado de la Ley 5140 de Administración financiera, de los Bienes y las Contrataciones, en razón a que el presente trámite tiene incidencia en dos ejercicios, dado el plazo de ejecución de la obra.
La Dirección de Hidráulica efectuará la notificación fehaciente de lo dispuesto en el presente texto legal, debiendo la empresa adjudicataria integrar el 5% del valor de su propuesta como garantía de cumplimiento contractual, previo a la firma del contrato de obra.
La Escribanía Mayor de Gobierno extenderá la escritura del contrato de la obra que se adjudica por el presente decreto.
El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales conforme lo establece el capítulo VII, artículos 51º al 62º del Decreto Ley Nº 6351, ratificado por Ley 7495 y sus concordantes del Decreto reglamentario Nº 958/79.
La Tesorería General de la Provincia, previa intervención de la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del MPIyS, mediante sistema de libramiento efectivizará los pagos resultantes de lo dispuesto por el presente texto legal.

SECRETARIA DE SALUD
RESOLUCION Nº 1078 SS
Paraná, 21 de abril de 2008
Otorgando un subsidio por la suma de $
12.300,00, a favor de la Sra. Silvia Graciela Cabillolis, DNI N 12.313.183, beneficiaria PRO-FE N 81.253.950/0, domiciliada en Bº Consejo II, sector Calderón N 4 de Paraná, destinado a solventar gastos por la compra de un sistema conjugado de polimero con injertos intersomáticos, siendo responsable la Sra. Andrea Vanina Retamar, DNI N 28.471.500, con cargo de rendir cuenta ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
La presente gestión se encuadra en las disposiciones establecidas por el artículo 2º del Decreto N 528/08 MSAS.
Facultando a la Dirección de Administración dependiente de esta Secretaría de Salud, a efectuar la transferencia al Hospital San Martín de Paraná, por un importe de $ 12.300,00, para efectuar el pago a la Sra. Andrea Vanina Retamar, DNI N 28.471.500, dichos fondos son librados a través de la Tesorería General, orden de entrega N 3031/08 c.c. 513.035-3
con cargo de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
RESOLUCION Nº 1079 SS
Paraná, 21 de abril de 2008
Otorgando adscripción de conformidad a su solicitud, al licenciado en Kinesiología y Fisioterapia Ramón Andrés Miño, DNI Nº 28.591.553, MP Nº 661, con domicilio en calle José I. Rucci Nº 136 de la ciudad de Concordia, al Hospital General Campos de General Campos, Departamento Concordia, de acuerdo a la Ley 9190 y Decreto Nº 4883/03.
RESOLUCION Nº 1080 SS
Paraná, 21 de abril de 2008
Otorgando adscripción de conformidad a su solicitud, a la licenciada en Nutrición Livia María Garnier, DNI Nº 27.609.132, MP Nº 13571, con domicilio en calle 6 Nº 1074 de Caseros, Departamento Uruguay, al Centro de Salud Caseros de la mencionada localidad, de acuerdo a la Ley 9190 y Decreto Nº 4883/03.
RESOLUCIÓN Nº 4606 SS
Paraná, 4 de noviembre de 2008
Dejando sin efecto la responsabilidad asignada a la doctora María Teresa Halliburton, Doc. Nº 4.486.920, mediante Resolución Nº 6.643 S.S., de fecha 2.11.07.
Autorizando a la doctora Patricia Marcela Romero, DNI Nº 23.077.407, a movilizar los fon-