I want to know about...

Paraná, viernes 2 de marzo de 2012
sector cese en el servicio y conforme el promedio de los últimos ciento veinte 120 meses previos al cese de la actividad;
Que dada la intervención pertinente a la Dirección de Asuntos Internos de la Jefatura de Policía, desde dicha área se informa que el mencionado funcionario registra una información sumaria Nº 11021 caratulada para establecer el carácter administrativo de las lesiones sufridas por el Subcomisario Buyatti Carlos Alberto, la cual actualmente se encuentra bajo seguimiento médico en la mencionada dirección, habiéndose considerado las lesiones sufridas por el mismo como desvinculadas del servicio, mediante Resolución DAI Nº 225/11 de fecha 23.4.11;
Que por lo expuesto se torna procedente aceptar la renuncia interpuesta por el citado profesional de la institución policial, sin perjuicio de la resultancia de las actuaciones administrativas ut supra mencionadas;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia D E C R E T A :
Art. 1º: Acéptase a partir del 26 de mayo de 2011, la renuncia presentada por el Subcomisario del Cuerpo Profesional, Carlos Alberto Buyatti, clase 1949, MI Nº 7.622.799, LC Nº 42.630, LP Nº 22.349, del numerario de la Jefatura Departamental Tala, conforme a considerandos del presente.
Art. 2º El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Gobierno, Justicia y Educación.
Art. 3º Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. Con copia del presente, pasen los actuados a la Jefatura de Policía de la Provincia a sus de más efectos y oportunamente archívese.
SERGIO D. URRIBARRI
Adán H. Bahl
DECRETO Nº 3695 MGJE
Paraná, 15 de septiembre de 2011
Otorgando a la Junta de Gobierno Estación Raíces, Departamento Villaguay, en la persona de su presidente, Sr. Juan Carlos Guardini, DNI Nº 22.008.798, un aporte extraordinario de $ 39.905,00, destinado a la adquisición de ripio para el acceso a la citada junta, con oportuna rendición de cuentas ante el Honorable Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.
Autorizando a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable Jurisdiccional 20
a hacer efectivo el pago del aporte otorgado.
DECRETO Nº 3700 MGJE
DECLARANDO ABSTRACTO RECURSO
Paraná, 16 de septiembre de 2011
VISTO:
El recurso de queja interpuesto por el Sr.
Fernando Daniel Martínez, MI Nº 21.736.153, LP Nº 23.966, funcionario de la Policía de la Provincia de Entre Ríos;
CONSIDERANDO:
Que el recurso de queja se interpone por el supuesto retardo de la Administración Pública en resolver las actuaciones registradas bajo número único 1221267 y 1171542 y su agregado 1153727;
Que en fecha 15 de agosto de 2011, se emitieron los Decretos Nº 3135 y 3400 MGJE, mediante los cuales se resuelve el recurso de queja tramitado por expediente Nº 1221267 y el recurso de apelación jerárquica tramitado por expediente 1171542 y su agregado 1153727 respectivamente;
Que atento a que se ha resuelto la cuestión de fondo planteada en el recurso de apelación jerárquica interpuesto por el Sargento de Policía de Entre Ríos Fernando Daniel Martínez y no existiendo los presupuestos para que prospere el recurso de queja esgrimido, corresponde declarar abstracto el mismo, por las consideraciones expuestas;
Que obra intervención de la Dirección de
BOLETIN OFICIAL
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia D E C R E T A :
Art. 1º Declárese abstracto el recurso de queja interpuesto por el Sargento Primero de la Policía de Entre Ríos Fernando Daniel Martínez, MI Nº 21.736.153, LP Nº 23.966, conforme los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Art. 2º El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Gobierno, Justicia y Educación.
Art. 3º Regístrese, comuníquese, publíquese. Con copia del presente pasen las actuaciones a la Jefatura de Policía de la Provincia y oportunamente archívense.
SERGIO D. URRIBARRI
Adán H. Bahl
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
DECRETO Nº 3596 MPIyS
Paraná, 7 de septiembre de 2011
Aprobando una partida de $ 300.493,13 con destino a la obra Reparaciones generales Escuela Nº 77 Doctor Antonio Sagarna María Grande 1º, Departamento Paraná.
Encuadrando la presente gestión en lo establecido en el artículo 10º, inciso a, apartado 4º y artículo 12º, inciso h del Decreto Ley de Obras Públicas Nº 6.351 - ratificado por Ley Nº 7.495 y concordantes de su Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOySP y Decreto N º 4.693/91 MGJOySP.
Disponiendo que a través de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones se implemente la actualización y/o formalización del convenio con la asociación cooperadora de la Escuela Primaria Nº 77 y Escuela Secundaria Nº 66
Doctor Antonio Sagarna - María Grande 1º del Departamento Paraná, la cual deberá obrar en poder de la Subsecretaría previo a efectuar la entrega de los cheques pertinentes debiéndose aplicar las disposiciones establecidas por el Decreto Nº 6.440/94 SOySP, en lo referente a las rendiciones de cuentas correspondientes.
Facultando a la Tesorería General de la Provincia, para que mediante sistema de libramiento entregue a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, los fondos dispuestos por el presente, debiendo ese organismo efectivizar la entrega a través de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones mediante cheque que será librado a nombre de la asociación cooperadora de la Escuela Primaria Nº 77 y Escuela Secundaria Nº 66 Doctor Antonio Sagarna - María Grande 1º, del Departamento Paraná, efectuando luego la rendición por medio del recibo debidamente conformado, cumpliendo de esta manera su obligación en el aspecto renditivo.
La Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones procederá, dentro de los 30 días corridos de recibido el cheque, a la remisión del recibo debidamente conformado y con la certificación de las firmas por el funcionario que efectúa la entrega, a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, debiéndose aplicar las disposiciones establecidas por el Decreto Nº 6.440/94 SOySP.
DECRETO Nº 3597 MPIyS
AMPLIANDO PLAZO DE EJECUCIÓN
Paraná, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
La presente actuación referida a la obra:
Sistematización desages pluviales ciudad de Gobernador Maciá, Departamento Tala, Provincia de Entre Ríos; y CONSIDERANDO:
Que la misma fue adjudicada a la empresa
3 O.I.C. S.A. Szczech y Szczech Empresa Constructora y Empresa Constructora Ingeniero Quaranta SRL - U.T.E., por Decreto Nº 2.280/10 MPIyS, previa licitación pública, acorde a su propuesta de $ 16.452.612,39, con un plazo de ejecución de 365 días, corridos, formalizándose el contrato de obra pertinente a través de la Escribanía Mayor de Gobierno, suscribiéndose el acta de inicio de obra el 1 de octubre de 2010;
Que por la presente actuación la citada empresa solicita una ampliación de plazo de la obra aludida de 91 días corridos, fundamentando dicho petitorio en la incidencia de precipitaciones pluviales producidas, el exceso de humedad e inundaciones producidas en el mes de febrero en el sector de la obra;
Que a fojas 8 obra el informe emitido por el inspector de obra donde consigna la necesidad de ampliar el plazo original de la obra, dado que la misma consiste principalmente en la construcción de conductos de hormigón armado que se desarrollan sobre calles de tierra, razón por la cual al producirse las precipitaciones ocasionan un efecto posterior a los propios días de lluvia, afectando considerablemente los trabajos, determinando en algunos casos ejecutar nuevamente los trabajos que estaban listos para su terminación, debiendo efectuarse el desbarre, desencofrado y limpieza de parte de las estructuras que ya se encontraban en condiciones de ser hormigonadas, además de la intransitabilidad de las calles que imposibilitan la descarga de materiales y la provisión del hormigón elaborado con los camiones;
Que en el informe emitido por el Departamento Construcciones obrante a fojas 10, se indica que analizadas las planillas diarias de precipitaciones certificado de días con lluvia, preparadas por el Departamento de Hidrología y Ordenamiento de Cuencas de la Dirección de Hidráulica, que corren agregadas a fojas 03 y 04, se deberían otorgar 61 días corridos por lluvias, periodo octubre/2010 - junio/2011, más 10 días por la inundación producida por lluvias, o sea, una ampliación de plazo de obra de 71
días corridos, con lo que la fecha de terminación de los trabajos se extendería al 10 de diciembre de 2011;
Que el Departamento Jurídico del MPIyS, emite su informe sin formular observaciones al presente trámite;
Que por lo expuesto resulta procedente acceder a lo peticionado;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia D E C R E T A :
Art. 1º Amplíase en setenta y un 71 días corridos el plazo de ejecución de la obra: Sistematización desages pluviales ciudad de Gobernador Maciá, Departamento Tala, Provincia de Entre Ríos, adjudicada a la empresa O.I.C. S.A. Szczech y Szczech Empresa Constructora y Empresa Constructora Ingeniero Quaranta SRL U.T.E., de conformidad a lo establecido por Decreto Nº 2.280/10 MPIyS, y establécese como fecha de terminación el 10
de diciembre de 2011, por los motivos expuestos en los considerandos enunciados precedentemente.
Art. 2º El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.
Art. 3º Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese; y pase la actuación con copia agregada del presente a la Dirección de Hidráulica para la prosecución del trámite.
SERGIO D. URRIBARRI
Guillermo L. Federik
DECRETO Nº 3598 MPIyS
Paraná, 7 de septiembre de 2011
Autorizando a la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones a efectuar el llamado a licitación pública, para adjudicar la ejecución de la obra Construcción albergue y reparación Escuela con anexo Albergue Nº 85 Francisco