I want to know about...

1

a
Las Malvinas son argentinas LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de conformidad a lo prescripto por Ley N 10.618, su Decreto Reglamentario N
750/2019, Resolución N 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, Resolución N 20/2019 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de aplicación en la especie, entre otros extremos.
Que las adecuaciones de precios de que se trata encuadra en las previsiones del Decreto Nº 800/2016, modificatorios, disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Art. 2 del Pliego Complementario del Pliego Particular de Condiciones de la obra de referencia.

Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la existencia de un archivo titulado Índice, haciendo plena fe de su contenido.
Que mediante Resolución Ministerial N 018/2022, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Caminero Único, suscribiéndose el pertinente contrato el día 10 de marzo de 2022, con un plazo de obra de quinientos cuarenta 540 días contados a partir de la suscripción Acta de Replanteo la cual fue confeccionada con fecha 5 de mayo de 2022.
Que obran en autos Solicitudes de Adecuaciones Provisorias realizadas por el Consorcio Caminero Único, suscriptas digitalmente con fecha 29
de marzo y 4 de mayo ambas de 2022.

Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompaña informe técnico, junto a su similar titulado ADECUACIÓN PROVISORIA
OBRA FALTANTE A EJECUTAR MARZO/2022, de los cuales surgen que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, y que a la fecha del primer salto el porcentaje físico faltante de ejecutar de la obra era del 100% y que la variación al mes de marzo/2022 alcanzó un 12,46% lo que representa económicamente un incremento de $ 122.407.072,95. En relación al segundo salto del citado informe y del archivo titulado ADECUACIÓN PROVISORIA OBRA FALTANTE A EJECUTAR MAYO/2022, surge que el porcentaje físico faltante de ejecutar de la obra continua siendo de 100% y que la variación al mes de mayo/2022 alcanzó un 12,26%, lo que representa económicamente un incremento de $ 130.039.730,60. En consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra asciende a la suma de $ 1.300.843.350,95.
Que, asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coeficientes y de Monto de Obra faltante de ejecutar.

Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios, suscripto por el señor Presidente del Consorcio Caminero Único con fecha 27 de junio del 2022, por la que acepta las Adecuaciones Provisorias de Precios Nº 1 y 2 por las variaciones de costos verificadas en los meses de marzo y mayo de 2022, respectivamente, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N
2022/000321 que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N 294/2022 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimenta-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 200
CORDOBA, R.A. JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

dos los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N 800/2016
y modificatorios, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al diez por ciento 10% respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 294/2022 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE las Adecuaciones Provisorias de Precios Nº 1 y 2 por variaciones de costos producidas en los meses de marzo y mayo de 2022, respectivamente, de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: PAVIMENTACIÓN CAMINO SECUNDARIO S-277 - TRAMO: VILLA
HUIDOBRO LÍMITE CON LA PAMPA - LONGITUD: 20,30 KM - DEPARTAMENTO: GENERAL ROCA, por la suma total de Pesos Doscientos Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Tres con Cincuenta y Cinco Centavos $ 252.446.803,55, conforme el Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripto con fecha 27 de junio de 2022, por el Consorcio Caminero Único, representado por su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la obra, que como Anexo I compuesto de dos 2 fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos Doscientos Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Tres con Cincuenta y Cinco Centavos $ 252.446.803,55, conforme lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad Nota de Pedido Nº 2022/000321, conforme el siguiente detalle:
Jurisdicción 1.50, Programa 511-000, Partida 12.06.00.00, Obras Ejecución por Terceros del P.V 120.000.000,00.
Presupuesto Futuro Año 2023 $ 132.446.803,55.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO

3