Voglio sapere a riguardo di…

BOLETIN OFICIAL
de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y DOS M IL
QUINIENTOS $ 672.500.-, el que como ANEXO I
forma parte del presente y, en un todo de acuerdo con los Considerandos del presente.Artículo 2º.- ABONES E a la M unicipalidad de Pico Truncado, la suma de PESOS CIENTO TREINTA
YCUATRO MIL QUINIENTOS $ 134.500.- correspondiente al veinte por ciento 20% del monto total de la obra, en concepto de anticipo financiero, conforme a lo estipulado en la Cláusula 5ta. del referido Convenio.Artículo 3º.- DEJASECONS TANCIA que a través de la Subseccretaría de Obras Públicas, se establecerá el control pertinente del debido cumplimiento de la ejecución de la Obra.Artículo 4º.- EL GAS TO que demande el cumplimiento del presente, será atendido con cargo al ANEXO: M inisterio de Economía y Obras Públicas ITEM : Trabajos Públicos - CARACTER: Administración Central - FINALIDAD: Gastos a Clasificar FUNCION: A Clasificar por Distribución - SECCION:
Erogaciones de Capital - SECTOR: Inversión Física PARTIDA PRINCIPAL: Trabajos Públicos - ZONA
GEOGRAFICA: Varias Localidades - PROYECTO:
Obras Comunitarias Convenios con M unicipios - Presupuesto 2004 - Prórroga 2003.Artículo 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor M inistro Secretario en el Departamento de Economía y Obras Públicas.Artículo 6º.- Pase al M inisterio de Economía y Obras Públicas a sus efectos, tomen conocimiento Contaduría General y Tribunal de Cuentas, dése al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHIVESE.Dr. ACEVEDO-Ingº. Luis Villanueva ________
DECRETO Nº 823
RIO GALLEGOS, 17 de M arzo de 2004.VIS T O :
El Expediente M EOP-Nº 411.417/04, elevado por el M inisterio de Economía y Obras Públicas; y CONSIDERANDO:
Que por el actuado de referencia se tramita ratificar del Convenio suscripto con fecha 01 de M arzo del año 2004 entre la Subsecretaría de Obras Públicas, dependiente del M inisterio de Economía y Obras Públicas y la M unicipalidad de Pico Truncado;
Que el objeto de dicho Convenio consiste en la ejecución de la Obra: "AMPLIACION DE OFICINAS DE DES ARROLLO Y PROYECTO";
Que el M inisterio de Economía y Obras Públicas a través de la Subsecretaría de Obras Públicas de acuerdo a la Cláusula 7º del Convenio original establece contralor pertinente del debido cumplimiento de la ejecución de la obra;
Que la obra será ejecutada por el citado M unicipio, siendo a cargo de la mencionada Subs ecretaría el seguimiento y control del mismo;
Que dicha Subsecretaría concurrirá con los fondos presupuestados, por un monto de PESOS S ESENTA
Y OCHO MIL $ 68.000,00 debiendo la M unicipalidadde Pico Truncado rendir los correspondientes certificados de obra para su aprobación;
Por ello y atento al Dictamen Nº 167/04, emitido por Coordinación de Asuntos Jurídicos, obrante a fojas 9;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRET A:
Artículo 1º.- RATIFICAS E en todas sus partes el Convenio suscripto con fecha 01 de M arzo del año 2004, entre la Subsecretaría de Obras Públicas, dependiente del M inisterio de Economía y Obras Públicas y la M unicipalidad de Pico Truncado, el que tiene por objeto la ejecución de la O bra: "AMPLIACION DE OFICINAS DE DES ARROLLO
Y PROYECTO" por la suma de PES OS S ES ENTA
Y OCHO MIL $ 68.000,00 el que como ANEXO
I forma parte integrante del presente y en un todo de acuerdo con los precedentes considerandos.Artículo 2º.- ABONES E a la M unicipalidad de
RIO GALLEGOS S .C., 11 de Mayo de 2.004.-

Pico Truncado, la suma de PES OS TRECE MIL
$ 13.000,00 correspondiente al 20% del monto total de la obra, en concepto de anticipo financiero conforme a lo estipulado en la Cláusula Quinta.Artículo 3º.- DEJAS E CONS TANCIA, que a través dela Subseccretaría de ObrasPúblicas, dependiente de ese Organismo, se establecerá el control pertinente del debido cumplimiento de ejecución de la Obra.Artículo 4º.- EL GAS TO que demande el cumplimientodel presenteserá afectadocon cargo al ANEXO:
M inisterio de Economía y Obras Públicas - ITEM :
Trabajos Públicos - CARACTER: Administración Central - FINALIDAD: Gastos a Clasificar - FUNCION: A Clasificar por Distribución - SECCION:
Erogaciones de Capital - SECTOR: Inversión Física PARTIDA PRINCIPAL: Trabajos Públicos - ZONA
GEOGRAFICA: - Varias Localidades - PROYECTO:
Obras Comunitarias Convenios con M unicipios - del Ejercicio 2004 - Prórroga del Presupuesto 2003.Artículo 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor M inistro Secretario en el Departamento de Economía y Obras Públicas.Artículo 6º.- Pase al M inisterio de Economía y Obras Públicas Subsecretaría de Obras Públicas, quien enviará copia del presente a la M unicipalidad de Pico Truncado a sus efectos, tomen conocimiento, Contaduría General y Tribunal de Cuentas, dése al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHIVESE.Dr. ACEVEDO-Ingº. Luis Villanueva ________
DECRETO Nº 824
RIO GALLEGOS, 17 de M arzo de 2004.VIS T O :
El Expediente M EOP-Nº 411.418/04, elevado por el M inisterio de Economía y Obras Públicas; y CONSIDERANDO:
Que por el actuado de referencia se tramita ratificar el Convenio suscripto con fecha 01 de M arzo del año 2004 entre la Subsecretaría de Obras Públicas, dependiente del M inisterio de Economía y Obras Públicas y la M unicipalidad de Pico Truncado;
Que el objeto de dicho Convenio consiste en la ejecución de la Obra: "CONS TRUCCION DE MEDIANERA Mz. 75";
Que el M inisterio de Economía y Obras Públicas a través de la Subsecretaría de Obras Públicas de acuerdo a la Cláusula 7º del Convenio original establece contralor pertinente del debido cumplimiento de la ejecución de la obra;
Que la obra será ejecutada por el citado M unicipio, siendo a cargo de la mencionada Subsecretaría el seguimiento y control del mismo;
Que dicha Subsecretaría concurrirá con los fondos presupuestados, por un monto de PES OS TREINTA
MIL $ 30.000,00 debiendo la M unicipalidad de Pico Truncado rendir los correspondientes certificados de obra para su aprobación;
Por ello y atento al Dictamen Nº 168/04, emitido por Coordinación de Asuntos Jurídicos, obrante a fojas 10;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRET A:
Artículo 1º.- RATIFICAS E en todas sus partes el Convenio suscripto con fecha 01 de M arzo del año 2004, entre la Subsecretaría de Obras Públicas, dependiente del M inisterio de Economía y Obras Públicas y la M unicipalidad de Pico Truncado, el que tiene por objeto la ejecución de la Obra: "CONS TRUCCION DE MEDIANERA Mz. 75" por la suma de PES OS TREINTA MIL $ 30.000,00 el que como ANEXO I forma parte integrante del presente y en un todo de acuerdo con los precedentes considerandos.Artículo 2º.- ABONES E, a la M unicipalidad de PicoTruncado la sumade PES OS SEIS MIL$ 6.000,00
correspondiente al 20% del monto total de la obra, en concepto de anticipo financiero conforme a lo estípulado en la Cláusula Quinta.Artículo 3º.- DEJAS E CONS TANCIA, que a tra-

Página 3

vés dela Subseccretaría de ObrasPúblicas, dependiente de ese Organismo, se establecerá el control pertinente del debido cumplimiento de ejecución de la Obra.Artículo 4º.- EL GAS TO que demande el cumplimientodel presenteserá afectadocon cargo al ANEXO:
M inisterio de Economía y Obras Públicas - ITEM :
Trabajos Públicos - CARACTER: Administración Central - FINALIDAD: Gastos a Clasificar - FUNCION: A Clasificar por Distribución - SECCION:
Erogaciones de Capital - SECTOR: Inversión Física PARTIDA PRINCIPAL: Trabajos Públicos - ZONA
GEOGRAFICA: - Varias Localidades - PROYECTO:
Obras Comunitarias, Convenios con M unicipios, del Ejercicio 2004 - Prórroga del Presupuesto 2003.Artículo 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor M inistro Secretario en el Departamento de Economía y Obras Públicas.Artículo 6º.- Pase al M inisterio de Economía y Obras Públicas Subsecretaría de Obras Públicas, quien enviará copia del presente a la M unicipalidad de Pico Truncado a sus efectos, tomen conocimiento, Contaduría General y Tribunal de Cuentas, dése al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHIVESE.Dr. ACEVEDO-Ingº. Luis Villanueva ________
DECRETO Nº 825
RIO GALLEGOS, 17 de M arzo de 2004.VIS T O :
El Expediente M EOP-Nº 411.420/04, elevado por el M inisterio de Economía y Obras Públicas; y CONSIDERANDO:
Que por el actuado de referencia se tramita la ratificación del Convenio suscripto con fecha 1º de M arzo de 2004 entre la Subsecretaría de Obras Públicas dependiente del M inisterio de Economía y Obras Públicas, representada por su titular, señorAníbal Ernesto PERNAS y la M unicipalidad de Pico Truncado representada por su Intendente M unicipal, don Osvaldo Rubén MAIMO;
Que por el mismo, las partes acuerdan la ejecución de la Obra: "CONSTRUCCION DE NICHOS DE
CEMENTERIO", para la cual la Subsecretaría de Obras Públicas concurrirá con los fondos presupuestados para tal fin, por la s uma de PESOS
CINCUENTA Y NUEVE M IL $ 59.000.-, debiendo la M unicipalidad de Pico Truncado rendir los correspondientes certificados de obra para su aprobación;
Que el M inisterio de Economía y Obras Públicas a través de la Subsecretaría de Obras Públicas,de acuerdo a la Cláusula 7ma. del citado Convenio, establece el contralor pertinente del debido cumplimiento de la ejecución de la obra por parte del citado M unicipio;
Por ello y atento al Dictamen CAJ Nº 171/04, emitido por la Coordinación de Asuntos Jurídicos, obrante a fojas 9;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRET A:
Artículo 1º.- RATIFICAS E en todas sus partes el Convenio suscripto con fecha 1º de M arzo de 2004
entre la Subsecretaría de Obras Públicas dependiente del M inisterio de Economía y Obras Públicas, representada por su titular, señor Aníbal Ernesto PERNAS
y la Municipalidad de Pico Truncado representada por su Intendente M unicipal, don Osvaldo Rubén MAIMO, relacionado con la Obra: "CONSTRUCCION DE NICHOS DE CEMENTERIO" por la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
$ 59.000.-, el que como ANEXO I forma parte del p res ent e y , en un todo de acuerdo con los Considerandos del presente.Artículo 2º.- ABONES E a la M unicipalidad de PicoTruncado, la suma de PESOSONCE M IL OCHOCIENTOS $ 11.800.- correspondiente al veinte por ciento 20% del monto total de la obra, en concepto de anticipo financiero, conforme a lo estipulado en la Cláusula 5ta. del referido Convenio.Artículo 3º.- DEJAS E CONS TANCIA que a través de la Subsecretaría de Obras Públicas, se establecerá