Voglio sapere a riguardo di…

1

a
Las Malvinas son argentinas LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

puesto Oficial asciende a la suma de $ 49.976.012,50 calculado al mes de Febrero/2022 y con un plazo total de ejecución de doscientos cincuenta y cinco días 255 días, con quince 15 días para la elaboración del Proyecto y doscientos cuarenta 240 días para la ejecución de la obra.

Que, mediante informe técnico, el Secretario de Arquitectura, junto a la Directora General de Proyectos y el Jefe de Área Gestión Administrativa, otorgan visto bueno a la documentación obrante en autos, entendiendo que el proyecto elaborado resulta correcto desde el punto de vista técnico, manifestando que puede servir de base para la contratación de los trabajos propiciados. En tanto que el Pliego Particular de Condiciones incorporado, se considera que resulta adecuado y se ajusta a las disposiciones de la Ley N 10.417 modificatoria de la Ley de Obras Públicas N 8.614.
Que toma intervención el Área de Estudio de Costos de la Secretaría de Arquitectura, informando que el presupuesto con precios en febrero 2022.
No presenta variaciones significativas con los valores que esta area maneja.
Que conforme lo previsto en el artículo 3 del Decreto Nº 180/08, el Ministerio de Salud deberá respetar las disposiciones de la Ley de Obras Públicas Nº 8.614 y sus modificatorias, entre ellas la Ley N 10.417 y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplicable, en relación al procedimiento de contratación.
Que dicho organismo deberá también informar oportunamente de la presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 -segundo párrafodel Anexo I del Decreto N 1419/2017.
Que obra Dictamen Nº 334/2022 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos elaborados por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nº 8.614, modificada por Ley Nº 10.417, Decretos Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77, entiende que atento que la obra supera el índice trescientos 300 resulta oportuno dictar el instrumento legal por el cual se apruebe la ejecución de la misma, manifestando expresamente que se deberá dar cumplimiento a la precitada normativa a lo
AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 196
CORDOBA, R.A. VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

largo de todo el procedimiento, en especial a lo dispuesto en el artículo 7
del Decreto Nº 1419/2017. Asimismo, se advierte que no obra en autos la Curva de Avance y Plan de Inversión, debiendo la repartición de origen observar los extremos legales necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto del artículo 3º de la Ley Nº 8.614.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 334/2022 y en uso de sus atribuciones, EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la ejecución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Salud referidos a la obra: ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL RAWSON OBRA: REMODELACIÓN GUARDIA UBICACIÓN: CÓRDOBA POLO SANITARIO, conforme la documentación técnica compuesta por: Memoria de Arquitectura, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas de Arquitectura, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas de Instalación Eléctrica, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas Instalación Sanitaria, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas de Instalación Termomecánica, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Planos, Planilla de Cotización, Estructura de Costos Dto. N 800/16 y Pliego Particular de Condiciones, suscriptos por la Directora General de Infraestructura y Equipamiento Sanitario y la Dirección General de Compras y Contrataciones respectivamente, ambas del citado Ministerio, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Cuarenta y Nueve Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doce con Cincuenta Centavos $ 49.976.012,50.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial pase al Ministerio de Salud a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N 307
Córdoba, 20 de septiembre de 2022

Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,
tencia de un archivo titulado Índice, haciendo plena fe de su contenido.

Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único, creado por Ley N 10.546 y su Decreto Reglamentario N 1053/2018, por Resolución N 422/2021, suscribiéndose el Contrato de Obra con fecha 1
de febrero del 2022 y el Acta de Replanteo total confeccionada con fecha 1 de abril del mismo año. Asimismo, el plazo de ejecución se estableció en ciento ochenta 180 días a contar desde la fecha de suscripción del Acta de Replanteo Artículo 1 Resolución N 422/2021.
Que el avance real acumulado al mes de agosto/2022 es del 21,67%, según archivos titulados RESUMEN MEDICIÓN MENSUAL N 005-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGO - 2022 y MEDICIÓN MENSUAL
N 005-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGO - 2022.

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas POP, de conformidad a lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº 750/2019, la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de aplicación en la especie.
Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte sobre la exis-

Que la Inspección de Obra informa que por Nota de Pedido N 11 de fecha 3 de agosto de 2022, la contratista solicita la reformulación del Plan de Trabajo y Curva de Inversión, efectuando formal y expresa renuncia a los gastos improductivos, gastos generales directos e indirectos, como cualquier otro que pudiera corresponder por la instrumentación, tramitación, aprobación y / o aplicación del Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión, solicitado mediante la Nota de Pedido N11 de fecha 03/08/2022, conforme archivo titulado Nota de
Expediente Nº 0045-023150/2021/A9.VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de la Provincia de Córdoba solicita la aprobación de un Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión, correspondientes a la obra: PAVIMENTACIÓN
CAMINO RURAL T - 229 - 9/11 - ACCESO A PLANTA BIOGAS GENERAL
PAZ - DEPARTAMENTO COLÓN - PROVINCIA DE CÓRDOBA.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3