Voglio sapere a riguardo di…

1

a
Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 189
CORDOBA, R.A. MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Que, asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coeficientes y de Monto de Obra faltante de ejecutar.
Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios, suscripta por el señor Presidente del Consorcio Caminero Único con fecha 12 de mayo del 2022, por la que acepta la Segunda Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de costos verificadas en el mes de abril del 2022, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N
2022/000320 que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N 281/2022 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N
800/2016 y modificatorios, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al diez por ciento 10% respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 281/2022 y en uso de sus atribuciones;

Artículo 1º.- APRUÉBASE la Segunda Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de costos producidas en el mes de abril del 2022 de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: PAVIMENTACIÓN
RUTA PROVINCIAL T-236, T-323, S-362 Y S-511 TRAMO: PUNTA
DEL AGUA LAS ISLETILLAS, por la suma total de Pesos Sesenta Millones Ciento Treinta y Un Mil Trescientos Noventa y Cuatro con Treinta y Nueve Centavos $ 60.131.394,39, conforme el Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripto con fecha 12
de mayo del 2022, por el Consorcio Caminero Único, representado por su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la obra, que como Anexo I compuesto de dos 2 fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total Pesos Sesenta Millones Ciento Treinta y Un Mil Trescientos Noventa y Cuatro con Treinta y Nueve Centavos $ 60.131.394,39, conforme lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad Nota de Pedido Nº 2022/000320, con cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa 511-000, Partida 12.06.00.00, Obras Ejecución por Terceros del P.V.

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:

ANEXO

Resolución N 269
Córdoba, 16 de agosto de 2022

Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de conformidad a lo prescripto por Ley N 10.618, su Decreto Reglamentario N
750/2019, Resolución N 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, Resolución N 20/2019 de la Dirección General de Compras
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la existencia de un archivo titulado Índice, haciendo plena fe de su contenido.

Que mediante Resolución Ministerial N 291 de fecha 23 de agosto del 2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Caminero Único, suscribiéndose el pertinente contrato el día 23 de septiembre de 2021, con un plazo de obra de setecientos treinta 730 días contados a partir del Acta de Replanteo la cual fue confeccionada con fecha 10 de noviembre del 2021. Asimismo, por Resoluciones N 457/2021 y 210/2022, se aprobaron el Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión y la Segunda Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones al mes de marzo/2022, respectivamente.
Que obra en autos Solicitud de Adecuación Provisoria Nº 3 realizada por el Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 4 de mayo del 2022.
Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acom-

y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de aplicación en la especie, entre otros extremos.
Que la adecuación de precio de que se trata encuadra en las previsiones del Decreto Nº 800/2016, modificatorios, disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y el Capítulo V del Legajo Único de Contratación de la obra de referencia.

paña informe técnico, junto a su similar titulado ADECUACIÓN PROVISORIA OBRA FALTANTE A EJECUTAR MAYO/2022, de los cuales surge que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, y que a la fecha del tercer salto el porcentaje físico ejecutado de la obra era del 28,59% y que la variación al mes de mayo/2022 alcanzó un 12,97% lo que representa económicamente un incremento de $ 56.594.915,49. En consecuencia, el nuevo costo del
Expediente Nº 0045-023021/2021/A15.VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precios Nº 3, por las variaciones de costos verificadas en el mes de mayo del 2022, en la realización de la obra: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº S-393
TRAMO: LUQUE CAPILLA DEL CARMEN - AUTOPISTA.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3