Voglio sapere a riguardo di…

1

a
Las Malvinas son argentinas LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Asimismo, el plazo de ejecución de la obra se estableció en 365 días a contar desde la fecha del Acta de Replanteo Artículo 1 de la Resolución N
189/2021 y Punto II.2.2 Legajo Único para Contratación obrante en POP;
mientras que por Resolución N 398/2021 de fecha 24 de noviembre de 2021, se aprobó el nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión para la obra, finalmente por Resolución N 454/2021 de fecha 30 de diciembre de 2021 se autorizó la modificación de obra N 1, siendo el avance real acumulado al mes de febrero de 2022 del 50,12%, según archivos titulados RESUMEN MEDICIÓN MENSUAL N 007-0 CORRESPONDIENTE
AL PERIODO FEB - 2022 y MEDICIÓN MENSUAL N 007-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEB 2022.
Que por Nota de Pedido N 13 de fecha 10 de marzo de 2022, la contratista solicita la reformulación del Plan de Trabajo y Curva de Inversión, habiendo renunciado expresamente a reclamar gastos improductivos, gastos generales directos e indirectos, como cualquier otro que pudiera corresponder por la instrumentación, tramitación, aprobación y/o aplicación del Nuevo Plan de Avance y Curva de inversión, conforme archivo titulado Nota de conformidad por Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión.
Que se incorpora Informe Resumen de Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión, donde se detallan los motivos que justifican la solicitud de que se trata, debido a El Plan de Avance e inversiones que acompañó la tramitación de la Modificación de Obra N 1 Plan 02 elevado en Set21 incluyó entre sus previsiones la ejecución de trabajos desde oct 21 en los ítems N 13, 14 y 15 ítems creados en dicha Modificación de Obra.
Las demoras en la tramitación de la Modificación de Obra y su consecuente aprobación, disposición y/o aplicación generaron la imposibilidad de cumplimentar la ejecución de estos trabajos en los periodos oportunamente previstos por el citado Plan 02, además de generar variaciones en las ejecuciones previstas para los Ítems de la obra, en función de la interdependencia que tienen los trabajos de reciente aprobación con los demás de la obra inicialmente contratada. De esta manera, la contratista solicita la readecuación de las previsiones de ejecución según la actual realidad temporal de la obra, redistribuyendo las tareas pendientes ejecutar para el actual plazo de fina-

AÑO CIX - TOMO DCLXXXVIII - Nº 73
CORDOBA, R.A. JUEVES 7 DE ABRIL DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

lización de trabajos aprobado 29-01-23, lo que implica contar con menor tiempo físico para la ejecución de los mismos trabajos, indicando además que se mantiene inalterable el plazo dispuesto contractualmente.

Que se acompaña nuevo Plan de Inversión Plan 03, contando con el visto bueno técnico de la Dirección de Vialidad en el citado Informe Resumen de Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión.

Que obra Dictamen Nº 119/2022 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que lucen agregadas las constancias obrantes en Sistema POP, en especial la intervención de los organismos con competencia técnica de la Dirección de Vialidad, lo establecido en el art.
41 correlativos y concordantes del Pliego General de Condiciones T.O. por Decreto Provincia N 4758/77, con las observaciones allí formuladas.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 119/2022 y en uso de sus atribuciones, EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión correspondientes a la obra: MEJORAMIENTO CAMINO DE LA RED
TERCIARIA T 334-8, T - 346-9 y T-396-7, TRAMO: RUTA PROVINCIAL
N 1 COLONIA DOS HERMANOS COLONIA MAUNIER COLONIA
10 DE JULIO, conforme planilla que, como Anexo I, compuesto de una 1
foja útil forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO

Resolución N 453
Córdoba, 30 de diciembre de 2021

VISTO: este expediente en el que se gestiona la aprobación de la Obra Complementaria Nº 1 y Modificación de Obra Nº 1 correspondientes a la Obra: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA RED SECUNDARIA S-130 LAS PEÑAS LOS MISTOLES DEPARTAMENTO TOTORAL, a cargo del CONSORCIO CAMINERO ÚNICO, por las sumas de $
14.935.605,02 y $ 45.057.484,56, respectivamente.

Y CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte sobre la existencia de un archivo titulado índice, haciendo plena fe de su contenido.
Que surge de las constancias obrantes en autos que por Resolución Ministerial N 008/2021 se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Caminero Único por un monto total de $ 150.229.314,67, suscribiéndose el pertinente Contrato de Obra con fecha 5 de marzo de 2021 y el Acta de Replanteo Total confeccionada con fecha 23 de abril de 2021, siendo el plazo previsto de ejecución de doscientos setenta 270 días contados a partir de la suscripción del Acta de Replanteo.
Que se ha incorporado la documentación técnica consistente en Memoria Descriptiva de la Obra Complementarias Nº 1 y Modificación de Obra Nº 1, Cómputo Métrico, Planilla de Resumen, Estructura de Costos
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, mediante la aplicación Portal de Obras Públicas POP, de conformidad a lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº 750/2019, la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de aplicación en la especie.

relativos a la Obra Complementaria Nº 1 y Modificación de Obra Nº 1 en las cuales se advierten los ítems, las cantidades, los precios y montos, asimismo se ha incorporado Pliego Particular Complementario de Especificaciones Técnicas de la Obra Complementaria Nº 1.
Que de la referida documentación surgen los motivos y las necesidades en la ejecución de las obras descriptas en relación a la Obra Complementaria Nº 1 y Modificación de Obra Nº 1, implicando ésta última, una
Expediente Nº 0045-022735/2020/A18.-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

11