Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 31/1/2017
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Núm. 9 - 31/01/2017
BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL
$ 2.000.000,00. Adjudícase conforme lo aconsejado por la Comisión de Preadjudicación a la empresa Ibérica Construcciones SRL. y autorízase a la Dción. Pcial. de Obras por Contrato, Subsec. de Infraestructura Pública del Ministerio, a suscribir con la Adjudicataria el Contrato de Obra, previa constitución de la garantía correspondiente y aprobación del mismo, como así también a realizar las certificaciones de Obra pertinentes y a la Dción.
Pcial. de Administración de Obras Públicas de la Subsec. de Administración del Ministerio, a librar las correspondientes Ordenes de Pago, conforme las disposiciones vigentes, con imputación a las partidas del presupuesto vigente.
Resol. Minist. OP. Nº 390 29-08-2016
Obras Públicas Apruébanse los Certificados:
de Obra Nº 25, por $ 21.997.156,19; de Modificación de Obra Nº 01 correspondiente al Certificado de Obra Nº 25 por $ 2.108.651,84 y de Obra Nº 25 Redeterminado $ 11.211.611,31, todos correspondientes a JUL16, a favor de la Empresa Industrial y Constructora S.A. Coarco S.A., U.T.E., Contratista de la obra Sistema de Desages Cloacales para los Dptos. Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo.
Resol. Minist. OP. Nº 391 29-08-2016
Obras Públicas Apruébanse los Certificados:
de Obra Nº 25, por $ 648.576,81 y de Inspección Nº 25 Redeterminado, $ 887.648,15, ambos correspondientes a JUL16 a favor de la empresa:
Consultora en Ingeniería y Técnica Industrial S.A., Hytsa Estudios y Proyectos S.A., U.T.E., Contratista de la Inspección Técnica y Ambiental de la obra: Sistema de Desages Cloacales para los Dptos. Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo.
Acéptase la Póliza de Seguro de Caución en Garantía de Sustitución de Fondos de Reparo emitida por Crédito y Caución S.A. Compañía de Seguros Nº 53.716 por $ 120.000,00.
Resol. Minist. OP. Nº 392 29-08-2016
Obras Públicas Apruébase lo actuado por la Subsec. de Infraestructura Pública de este Ministerio, en el Concurso de Precios Nº 02/16, para la obra: Nuevo Techo en Edificio Villa Augusta, Dpto. Capital, Catamarca, cuyo presupuesto oficial es de $ 2.796.000,00.
Pág. 249
Adjudícase conforme lo aconsejado por la Comisión de Preadjudicación a la empresa Ga SRL. y autorízase a la Dción. Pcial. de Obras por Contrato, Subsec. de Infraestructura Pública del Ministerio, a suscribir con la Adjudicataria el Contrato de Obra, previa constitución de la garantía correspondiente y aprobación del mismo, como así también a realizar las certificaciones de Obra pertinentes y a la Dción. Pcial. de Administración de Obras Públicas de la Subsec. de Administración del Ministerio, a librar las correspondientes Ordenes de Pago, conforme las disposiciones vigentes, con imputación a las partidas del presupuesto vigente.
Resol. Minist. OP. Nº 393 29-08-2016
Obras Públicas Apruébase en todas sus partes el Contrato de Obra Pública suscripto entre el Ministro de Obras Públicas Ing. Rubén Roberto Dusso y el Sr. Diego Ariel González para la obra:
Proyecto Readecuación de Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo de Centro de Educación Técnica Profesional a/c. Valle Viejo, Pcia. de Catamarca, con un plazo de ejecución de 30 días corridos contados a partir de la firma del Acta Inicio de obra.
Desígnase como Inspector de ante proyecto y proyecto ejecutivo al Sr. Antonio de Jesús Seco, CUIL. 20-16986643-1, cuyas funciones se encuentran reglamentadas en la Ley de Obras Públicas Nº 2730, Dcto. Reglamentario Nº 1697/
74, Dcto. Acdo. Nº 1614/12 y Pliego Particular de Condiciones de la obra mencionada. Contrato para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.
Resol. Minist. OP. Nº 394 29-08-2016
Obras Públicas Adscríbase al agente Javier Feliz Mamaní Jamachi, CUIL. 20-92169924-8, Categ.
24, Agrup. Admin., Pta. Pte., de la Dción. Pcial.
de Obras por Contrato, Subsec. de Administración del Agua y Obras Hidráulicas de este Ministerio, a la Subsec. de Agua y Saneamiento del Mtrio. de Servicios Públicos, por el término de 365 días corridos contados a partir de la fecha del presente instrumento.
Resol. Minist. OP. Nº 395 29-08-2016
Obras Públicas Aféctase a la agente Silvia Alejandra Centeno, DNI. Nº 18.211.896, a prestar servicios en la Casa de Catamarca en la Ciudad
