I want to know about...

3

AÑO XXX - Ushuaia, Viernes 13 de Agosto de 2021 - Nº 4928

100 $ 2.467.565,68 y un plazo de ejecución de TREINTA 30 días corridos.
Que se eleva nota N 287/2021 de fecha 14 de abril de 2021 a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos ZN y C, en la cual el Sr. Fernández Hugo Omar Dir. Pcial. Mant. y Ser. De Apoyo Zona Norte - Centro Ministerio de Educación, comunica relevamiento realizado en el Jardín N 5 "TOL
OLEJCE", en el cual se observa, que la sala de máquinas no se encuentra en óptimas condiciones. Se solicita a la Secretaria su pronta intervención.
A partir de relevamientos realizados por el área técnica de este Ministerio, la presente obra tiene por objeto contratar los trabajos de refacción y mantenimiento de la sala de máquinas del Jardín de Infantes N 5, sito en la calle Prefectura Naval Nº 538 de esta ciudad.
Que ante ello las áreas técnicas del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, elaboraron la documentación técnica necesaria relevamiento, documentación gráfica, cómputo y presupuesto, entre otras para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de refacción del edificio.
Que la Sra. Secretaria de Obras y Servicios Públicos Zona Norte y Centro autorizo la continuidad del trámite mediante Nota N14 del registro archivo electrónico.
Que en razón de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, proyecto de Contrato de Obra Pública y Pliego de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, que se acompañan como Anexo II y III respectivamente.
Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de ejecución, organismo que convoca la contratación, lugar donde pueden consultarse o retirarse las bases, las condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantía que deberá constituir el oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, día y hora límite de presentación de las ofertas y apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la presente.
Que al tratarse de una Contratación Directa, se invitará a tres 3 empresas como mínimo, sin perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente invitadas.
Que tomó intervención el Servicio Jurídico de este Ministerio emitiendo Dictamen Sub DGAJ-RG-MOYSP N 128/2021.
Que la fuente de financiación para la presente obra proviene de fondos del Tesoro Provincial.
Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra, conforme comprobante N 553.
Que la presente Contratación Directa se encuadra en los términos de la Ley de Obra Pública 13.064 - artículo 4º y 9º inciso a del Jurisdiccional aprobado por decreto N 1174/21 Anexo I, Resolución M.O. y S.P. N 201/20, N 160/21, y es de aplicación la Resolución M.O. y S.P. N229/
2020 y sus modificatorias N 295/2020, N 05/2021 y 138/21.
La suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo establecido en las Leyes Provinciales N 1301, N1333, Decretos Provinciales N4548/19, N 05/21, N 20/21 y Resolución M.O. y S.P. N 596/19.
Por ello:
LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ZONA NORTE Y CENTRO
DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR el llamado a Contratación Directa Nº 188/2021 para la contratación de los trabajos de la obra "MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFACCION SISTEMA DE CALEFACCION E INSTALACION SANITARIA EN JARDIN N 5 - RIO GRANDE", invitando cotizar como mínimo a tres 3 empresas para la contratación de los trabajos; en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se indican en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2.- Autorizar la emisión del Formulario de Cotización correspondiente.
ARTÍCULO 3.- APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo II y III respectivamente, forman parte de la presente, los cuales regirán técnica y administrativamente el procedimiento aludido en el artículo 1.
ARTÍCULO 4º.- AUTORIZAR el gasto de la Contratación Directa Nº 188/2021, para la ejecución de la obra indicada en el artículo 1, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA
Y CINCO CON 68/100 $ 2.467.565,68 y un plazo de ejecución de TREINTA 30 días corridos.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande la presente contratación, será con cargo a la UGG 1517 UG, UGC UC1505, inciso 42 del ejercicio económico vigente.
ARTÍCULO 6.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
Laura Malvina MONTES