I want to know about...

2

AÑO XXX - Ushuaia, Viernes 13 de Agosto de 2021 - Nº 4928

gráfica, cómputo y presupuesto, entre otras para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de refacción del edificio.
Que en razón de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, proyecto de Contrato de Obra Pública y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares que regirán la presente contratación, que se acompañan como Anexo II y III respectivamente.
Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de ejecución, organismo que convoca la contratación, lugar donde pueden consultarse o retirarse las bases, las condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantía que deberá constituir el oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, día y hora límite de presentación de las ofertas y apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la presente.
Que al tratarse de una Contratación Directa, se invitará a tres 3 empresas como mínimo, sin perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente invitadas.
Que tomó intervención el Servicio Jurídico de este Ministerio emitiendo Dictamen Sub D.G.A.J - RG M.O. y S.P. N 120/2021.
Que la fuente de financiación para la presente obra proviene de fondos del Tesoro Provincial.
Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra, conforme comprobante N 512.
Que la presente Contratación Directa se encuadra en los términos de la Ley de Obra Pública 13.064 - artículo 4º y 9º inciso a, del Jurisdiccional aprobado por decreto N 1174/21 Anexo I y modificatorio Nº 716/20, Resolución M.O. y S.P. N 201/20, N 160/21, y es de aplicación la Resolución M.O. y S.P. N229/2020 y sus modificatorias N 295/2020, 05/2021 y 138/21.
La suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo establecido en las Leyes Provinciales N 1301, N1333, Decretos Provinciales N4548/19, N 05/21, N 20/21 y Resolución M.O. y S.P. N 596/19.
Por ello:
LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ZONA NORTE Y CENTRO
DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR el llamado a Contratación Directa Nº 177/2021 para la contratación de los trabajos de la obra "REMODELACION
RADIO PUBLICA FUEGUINA ZONA NORTERIO GRANDE", invitando cotizar como mínimo a tres 3 empresas para la contratación de los trabajos; en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se indican en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2.- Autorizar la emisión del Formulario de Cotización correspondiente.
ARTÍCULO 3.- APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares que como Anexo II y III
respectivamente, forman parte de la presente, los cuales regirán técnica y administrativamente el procedimiento aludido en el artículo 1.
ARTÍCULO 4º.- AUTORIZAR el gasto de la Contratación Directa Nº 177/2021, para la ejecución de la obra indicada en el artículo 1, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON 22/100 $ 1.967.864,22 y un plazo de ejecución de NOVENTA 90 días corridos.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande la presente contratación, será con cargo a la UGG 1514 UG, UGC UC1420, inciso 42 del ejercicio económico vigente.
ARTÍCULO 6.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
Laura Malvina MONTES

RESOLUCIÓN N 346

04-08-21

VISTO el Expediente Nº 20994/2021 del registro de esta Gobernación; y CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la Contratación Directa Nº 188/2021 para la ejecución de los trabajos de la obra "MANTENIMIENTO
CORRECTIVO REFACCION SISTEMA DE CALEFACCION E INSTALACION SANITARIA EN JARDIN N 5 - RIO GRANDE", con un Presupuesto Oficial de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 68/