Circa 23 risultati in 0.03 secondi. Pagina 2 di 3 - Dove abbiamo cercato?
Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 20/11/2019 - Page 11
- Apruébese el Convenio Nº 2 de Nueva Fecha Final de Obra, celebrado en fecha 17 de octubre de 2019 entre la Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, representada por su titular, señor CARMELO GIARRIZZO y la U.T. CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL OESTE (CEOSA) – TOLCON S.R.L., representada por su Representante Legal, Ingeniero FERNANDO ARIEL PORRETA, contratista de la obra: POLO JUDICIAL PENAL - CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, según adjudicación dispuesta por Decreto N° 1653/18. El referido instrumento en fotocopia autenticada, constante de UNA (1) hoja, integra el presente decreto como Anexo. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. ING. AGR. LAURA MONTERO BO-2019-06510100-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 11 de 115 ... Leggi tutto
Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 07/11/2019 - Page 27
A: Artículo 1º - Apruébese el Convenio de Ampliación de Plazo con Nueva Fecha Final de Obra, celebrado entre la Dirección de Administración de Contrato de Obras Públicas, representada por su titular, señor CARMELO GIARRIZZO y la U.T. PROCON S.R.L.-LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A., representada por su representante legal, Ingeniero JUAN CARLOS AZOR, contratista de la obra: AMPLIACION Y REMODELACION HOSPITAL TEODORO SCHESTAKOV – DEPARTAMENTO SAN RAFAEL MENDOZA, según adjudicación dispuesta por Decreto N° 786/18 El referido instrumento en fotocopia autenticada, constante de UNA (1) hoja, integra el presente decreto como Anexo. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO CP. PEDRO MARTÍN KERCHNER BO-2019-06249303-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 7 de Noviembre de 2019 Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica página 27 de 136 ... Leggi tutto
Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 22/11/2019 - Page 17
. Por lo expuesto, en razón de lo informado al respecto, lo previsto por el Decreto - Ley 4416/80 (de Obras Públicas) y modificaciones y lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio actuante, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artculo 1° - Apruébese el CONVENIO Nº 1 ADICIONAL DE OBRA, suscripto el 11 de octubre del año 2019 entre la Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, representada por su titular, Señor CARMELO GIARRIZZO y la firma CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL OESTE S.A. – OHA CONSTRUCCIONES S.R.L. – U.T., C.U.I.T. 30-71585060-1, representada por su representante legal, Ingeniero FERNANDO ARIEL PORRETA, contratista de la obra: CENTRO FEDERAL PENITENCIARIO DE CUYO – COMPLETAMIENTO DE OBRA - CAMPO CACHEUTA – LUJAN DE CUYO - MENDOZA, según adjudicación dispuesta por Decreto Nº 2311/2017. BO-2019-06570841-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Viernes 22 de Noviembre de 2019 Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica página 17 de 150 ... Leggi tutto
Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 17/10/2019 - Page 13
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1º - Apruébese el Convenio Nº 1 de Adicionales de Obra, celebrado en fecha 23 de septiembre de 2019, entre la Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, representada por su Titular, señor CARMELO GIARRIZZO y la empresa OHA CONSTRUCCIONES S.R.L., representada por la señora JULIETA MERCEDES DE HOYOS, contratista de la obra: AMPLIACION GUARDIA Y CONSULTORIOS EXTERNOS HOSPITAL CENTRAL – CALLE LEANDRO N. ALEM ESQUINA SALTA, CIUDAD, MENDOZA, según adjudicación dispuesta por Decreto N° 957/18. El referido instrumento en fotocopia autenticada, constante... Leggi tutto
Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 28/11/2019 - Page 21
Que en el orden 10 se encuentra agregada el dictamen del Consejo de Obras Públicas, órgano que aconseja la aprobación del convenio de que se trata. Por lo expuesto, teniendo en cuenta lo previsto por el Artículo 49 del Decreto-Ley N° 4416/80 de Obras Públicas y en razón de lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Apruébese el CONVENIO Nº 3 NUEVA FECHA FINAL DE OBRA, celebrado en fecha 6 de noviembre del 2019, entre la Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, representada por su titular, Señor CARMELO GIARRIZZO y CEOSA TOLCON SRL U.T., representada por su representante legal, Ingeniero... Leggi tutto
Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 21/11/2019 - Page 7
Públicas, órgano que considera pertinente la suscripción del convenio. Por lo expuesto y teniendo en cuenta lo previsto en el Artículo 49 Inciso b) del Decreto-Ley 4416/80 (de Obras Públicas) y modificaciones y lo dictaminado por el Consejo de Obras Públicas y por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1º - Apruébese el Convenio Nº 4 de Nueva Fecha de Finalización, celebrado entre la Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, representado por su Director, señor CARMELO GIARRIZZO y la U.T. CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL OESTE (CEOSA) – OHA CONSTRUCCIONES S.R.L... Leggi tutto
Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 17/09/2019 - Page 24
, las partes acuerdan reprogramar el plazo de ejecución de obra, el Plan de Trabajo y Curva de Inversiones, ampliándolo en 91 días, el que se contará a partir de la finalización de plazo contractual quedando la nueva fecha final el día 30 de septiembre de 2019. Por lo expuesto y en razón de lo dictaminado por el Consejo de Obras Públicas y la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Apruébese el Convenio Nº 2 Ampliación de Plazo Contractual, celebrado en fecha 07 de agosto de 2019, entre la Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía representada por su titular, Señor CARMELO... Leggi tutto
Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 21/01/2020 - Page 14
expuesto y en razón de lo dictaminado por el Consejo de Obras Públicas y por la Dirección de Asuntos Jurídicos del citado Ministerio, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Apruébese el Convenio Nº 1 Ampliación de Plazo, celebrado en fecha 25 de noviembre de 2019, entre la ex Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas del entonces Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía representada por su ex titular, señor CARMELO GIARRIZZO y la UT CORPORACION DEL SUR S.A. – LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A., representada por el señor MANUEL HORACIO BARBEITO, contratista de la obra: CONSTRUCCION MATERNIDAD HOSPITAL LAGOMAGGIORE – CIUDAD MENDOZA – MENDOZA, según adjudicación dispuesta por Decreto N° 2431/17. El citado... Leggi tutto
Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 11/12/2019 - Page 12
Por lo expuesto y teniendo en cuenta lo previsto en el Artículo 49 Inciso b) del Decreto - Ley 4416/80 (de Obras Públicas) y modificaciones y lo dictaminado por el Consejo de Obras Públicas y por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1º - Apruébese el Convenio Nº 11 Ampliación - Nueva Fecha Final de Obra, celebrado en fecha 13 de noviembre de 2019 entre la Dirección de Administración de Contrato de Obras Públicas del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, representada por su titular, señor CARMELO GIARRIZZO y la empresa OHA CONSTRUCCIONES S.R.L., representada por su representante legal, señora JULIETA MERCEDES DE HOYOS... Leggi tutto
Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 10/12/2019 - Page 14
Que en el orden 21 obra copia del dictamen del Consejo de Obras Públicas, órgano que considera pertinente la suscripción del convenio. Por lo expuesto y teniendo en cuenta lo previsto en el Artículo 49 Inciso b) del Decreto - Ley 4416/80 (de Obras Públicas) y modificaciones y lo dictaminado por el Consejo de Obras Públicas y por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1º - Apruébese el Convenio Nº 5 de Ampliación - Nueva Fecha Final de Obra, celebrado en fecha 13 de noviembre de 2019 entre la Dirección de Administración de Contrato de Obras Públicas, representada por su titular, señor CARMELO GIARRIZZO y la U.T. STORNINI S.A.-AYFRA S.R.L... Leggi tutto