Voglio sapere a riguardo di…

Paraná, miércoles 4 de enero de 2017
Que además de materiales, mano de obra y contratación de elaboración de proyectos, se invierte en pago de viáticos de personal, combustible para vehículos afectados a las tareas, reparación de equipos y camiones y en todo tipo de erogaciones que surjan de esos emprendimientos, indicándose en el anexo del presente; y Que atendiendo al cálculo estimativo de los montos cuya inversión se interesa, es pertinente facultar al señor Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, con la previa intervención de la Contaduría General de la Provincia, a variar los montos estimativos programados entre los rubros que comprende el detalle que integra el presente decreto, cuando razones debidamente fundadas así lo requieran; y Que procede autorizar a la Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos el manejo de caja chica acorde con la discriminación detallada en el anexo; y Que han tomado intervención la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del MPIyS y la Contaduría General de la Provincia en lo que es de sus competencias;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia D E C R E T A :
Art. 1º Autorízase a la Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos a invertir hasta la suma de pesos tres millones quinientos diecinueve mil $ 3.519.000.00 para solventar erogaciones derivadas de la atención del Proyecto 01 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Obra 06, en lo concerniente a materiales, mano de obra, contratación de elaboración de proyectos, insumos, reparaciones, servicios, combustibles y viáticos, destinada la atención de emergencia en materia de agua en el interior de la Provincia, conforme se detalla en el anexo que forma parte del presente decreto.
Art. 2º Encuádrase lo autorizado en las prescripciones establecidas en el artículo 12º, incisos a y c del Decreto Ley de Obras Públicas Nº 6.351, ratificado por Ley Nº 7.495 y artículo 8º de su Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOSP, y en forma supletorio en la Ley Nº 5.140 de Administración Financiera, de los Bienes y las Contrataciones.
Art. 3º Facúltase al señor Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, previa intervención de la Contaduría General de la Provincia, a variar los montos estimativos programados entre los rubros que comprende el detalle del anexo, que integra el presente, cuando razones debidamente fundadas así lo requieran.
Art. 4º Autorízase el manejo de Caja Chica en la sede central de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos, acorde con la discriminación efectuada en el anexo que integra el presente decreto.
Art. 5º Dispónese que la Tesorería General de la Provincia mediante solicitud de fondos de acuerdo a los procedimientos previstos, entregue a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del MPIyS la suma de pesos tres millones quinientos diecinueve mil $ 3.519.000,00 de conformidad a la autorización acordada en el artículo 1º del presente decreto, con cargo de oportuna rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.
Art. 6º Impútese el gasto a: Dirección de Administración 958 - Carácter 1 - Jurisdicción 25 - Subjurisdicción 01 - Entidad 0000 - Programa 20 - Subprograma 00 - Proyecto 01 Actividad 00 - Obra 06 - Finalidad 3 - Función 80 - Fuente de Financiamiento 13 - Subfuente de Financiamiento 0417 - Inciso 4 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 1 - Partida Subparcial 0000, Departamento 99 - Ubicación Geográfica 99 del presupuesto vigente.
Art. 7º El presente decreto será refrenda-

BOLETIN OFICIAL
do por el señor Ministro Secretario de Estado de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.
Art. 8º Comuníquese, publíquese y archívese y pasen las actuaciones a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del MPIyS, para su toma de razón y debido trámite.
GUSTAVO E. BORDET
Luis A. Benedetto
DECRETO Nº 558 MPIyS
Paraná, 1 de abril de 2016
Aprobando en todos sus términos los contratos de locación de obras celebrados oport u n a m e n t e e n t r e e l in gen ie ro Lu is Be nedetto, en su carácter de Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios y las siguientes personas: José Matías, Martínez, Nº 30.558.563; Cesar Daniel Martínez, Nº 31.565.727; María Laura Itatí Riquelme, DNI
Nº 32.105.168, y Luisina Macarena Arias, DNI Nº 32.833.922; cuyos originales forman parte del presente decreto.
Encuadrando lo actuado en el artículo 27º, inciso c, apartado b, punto 3 del Decreto Nº 404/95 MEOySP, t.u.o. de la Ley Nº 5.140 y concordantes, artículos 133º y 142º, punto 4, apartados a y b de la Reglamentación de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Nº 795/96 MEOySP y sus modificatorios, Decretos Nos. 3.722/08 GOB, 7.773/08
MGJEOySP y 1.738/10 MEHF.
Facultando a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, a abonar los honorarios pactados, a favor de los personas citadas en el presente decreto, contra presentación de Ias facturas debidamente conformadas, de acuerdo a lo establecido en las cláusulas 4º y 5º de los contratos aprobados en la presente norma legal, con cargo de rendir cuenta ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.
DECRETO Nº 573 MPIyS
APROBANDO LICITACIÓN PÚBLICA
Paraná, 1 de abril de 2016
VISTO:
La gestión promovida por la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones, interesando la ejecución de la obra Reparación y refuncionalización Escuela Nº 92 Congreso de Tucumán"
Concepción del Uruguay, Departamento Uruguay", y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 128/15 SSAyC, se aprobó el Proyecto Nº E-12-15 de la obra referenciada, con un presupuesto oficial de $
11.448.616,42 en concepto de Materiales y Mano de Obra, con precios vigentes al mes de febrero de 2015, estipulándose un plazo de ejecución de los trabajos de 420 días corridos, a ejecutarse por el Sistema de Contratación Unidad de Medida y Precios Unitarios, de conformidad a lo establecido por el artículo 9º inciso a, artículo 10º inciso a, punto 1 y artículo 12º primer párrafo, primera parte del Decreto Ley de Obras Públicas Nº 6.351 - ratificado por Ley Nº 7.495 y concordantes de su Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOySP, de conformidad a los pliegos aprobados por Decreto Nº 27/06 GOB; y Que mediante Decreto Nº 1.793/15 MPIyS, se autorizó a la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones a efectuar el llamado a licitación pública, para adjudicar la ejecución de la obra motivo de estos actuados; y Que obran en las actuaciones las constancias de las publicaciones, en el Boletín Oficial de la Provincia a fojas 956/957, en El Diario de Paraná a fojas 958/959 y en el diario Uno a fojas 960/961; y Que en fecha 4 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la apertura de sobres correspon-

3
diente a la Licitación Pública Nº 65/15, haciéndose presente una 1 empresa que cotizó según se detalla a continuación:
Oferente - Cotización - s/Presupuesto oficial JCB Construcciones, de Juan Carlos Berwart - $ 25.635.155,91 - + 123,91%
Que mediante Resolución Nº 409/15 SSAyC
se dispuso la creación de una comisión de Estudio de Propuestas para el análisis de la documentación y cotización de la oferta presentada; y Que dicha comisión realizó un pormenorizado informe obrante a fojas 931/932, donde expresa que si bien el presupuesto oficial fue confeccionado en el mes de febrero de 2015 y al solo efecto de realizar una comparación con la oferta formulada por la firma, cuyos valores fueron realizados al mes de octubre de 2015, se procedió a actualizar el presupuesto oficial según el índice del Costo de la Construcción de Entre Ríos, confeccionado por la Dirección General del Registro de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de la Provincia, arribando el mismo a la suma de $
13.623.714,77, lo que de ninguna manera pretende modificar el presupuesto aprobado inicialmente, pero sí ser un elemento más de evaluación para determinar si la oferta es o no conveniente a los intereses del Estado, según Instructivo - Nota Nº 3.697 D.O. de fecha 28.9.11- impartido por la Dirección de Obras Centralizadas de la SSAyC, quedando de esta forma la cotización según el siguiente cuadro:
Oferente - Cotización - s/Presupuesto oficial actualizado JCB Construcciones, de Juan Carlos Berwart - $ 25.635.155,91 - + 88,17%
Que la comisión de Estudio de Propuestas considera que la propuesta correspondiente a la firma JCB Construcciones, de Juan Carlos Berwart, resulta elevada y por lo tanto onerosa e inconveniente a los intereses del Estado Provincial, encontrándose en condiciones de ser desestimada, no correspondiendo su estudio y debiendo proceder a la devolución del monto de la garantía de oferta; y Que, en consecuencia, corresponde declarar fracasada la Licitación Pública Nº 65/15, llevada a cabo el 4 de noviembre de 2015 para contratar la ejecución de la obra motivo de estos actuados; y Que han tomado intervención la Jefatura Zonal Uruguay, la comisión de Estudio de Propuestas y el Departamento Legal de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones; y Que corresponde encuadrar la presente gestión dentro de las prescripciones establecidas en el artículo 9º, inciso a y artículo 10º, inciso a, punto 1 y artículo 12º primer párrafo, primera parte del Decreto Ley de Obras Públicas Nº 6.351, ratificado por Ley Nº 7.495 y concordantes de su Decreto Reglamentario Nº 958/79
SOySP, de conformidad a los pliegos aprobados por Decreto Nº 27/06 GOB;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia D E C R E T A :
Art. 1º Apruébase la Licitación Pública Nº 65/15, llevada a cabo el 4 de noviembre de 2015 para contratar la ejecución de la obra Reparación y refuncionalización Escuela Nº 92 Congreso de Tucumán - Concepción del Uruguay, Departamento Uruguay, con un presupuesto oficial de pesos once millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil seiscientos dieciséis con cuarenta y dos centavos $
11.448.616,42 en concepto de Materiales y Mano de Obra, con precios vigentes al mes de febrero de 2015, estipulándose un plazo de ejecución de los trabajos de cuatrocientos veinte 420 días corridos, acorde a la documentación aprobada por Resolución Nº 128/15