Voglio sapere a riguardo di…

2
DECRETO Nº 3886 GOB
Paraná, 22 de octubre de 2015
otorgando un subsidio por la suma total de $
55.000, a la Asociación Cooperadora de la Escuela Secundaria N 52 Gaucho A. Rivero con domicilio en calles Virgen de Itati y Santa Elena, Barrio Padre Kolbe, de esta ciudad, en la persona de su Presidente, Sra. Susana Graciela Ramírez, MI N 17.616.313, domiciliada en calle Patrono San Miguel N 1927 de Paraná, con destino a solventar los gastos derivados del viaje educativo de alumnos de dicho establecimiento a la ciudad de Puerto Iguazú, Provincia de Misiones, entre los días 26 y 30
de octubre del corriente año con cargo de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Autorizando a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación a abonar directamente la suma determinada a la Sra. Presidente de la entidad, Susana Graciela Ramírez.
DECRETO Nº 3887 GOB
Paraná, 22 de octubre de 2015
Ratificando la Resolución N1017/15 CAFESG
por la cual se dispone la aprobación del convenio y anexos glosados celebrado entre la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande -C.A.F.E.S.G. y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial -INTIel día 2 de enero de 2015, que representa una inversión por un importe total de $ 1.943.808, cuyas copias forman parte del presente.
Encuadrando la gestión en las prescripciones del artículo 10, Inciso G del Reglamento Orgánico aprobado por el artículo 1 del Decreto N 2954/98 GOB, encuadrando la gestión en el artículo 27º, Inciso c, Apartado b, Punto 1 de la Ley 5140 y sus modificatorias incluida la Ley N 8964 tuo del Decreto N 404/95.
Facultando al Directorio de la CAFESG a aprobar mediante el dictado de las Resoluciones pertinentes las tareas, actividades y pagos que encuadren y sean inherentes al Convenio Marco de Cooperación y sus anexos suscripto con el INTI, hasta la suma autorizada, previa intervención de la Contaduría General de la Provincia, y con cargo de rendir cuenta ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.
DECRETO Nº 3893 GOB
CONCEDIENDO PLAZO DE AMPLIACION
DE OBRA
Paraná, 22 de octubre de 2015
VISTO:
La Licitación Pública N 01/13, para la ejecución de la obra: Pavimentación Avenida Castro entre Gastelocoto y Calle Asunción y Avenida Chajarí entre Calle Asunción y Calle Chabrillón y Obras Complementarias - Ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N 1861/13 GOB se aprobó lo actuado en la Licitación Pública N 01/13, convocada por la Unidad Ejecutora Provincial para la ejecución de la obra: Pavimentación Avenida Castro entre Gastelocoto y Calle Asunción y Avenida Chajarí entre Calle Asunción y Calle Chabrillón y Obras Complementarias - Ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos y se adjudicó la misma a la firma José E.
Pitón S.A., por un monto de pesos veintinueve millones cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos sesenta con noventa y siete centavos $ 29.427.460,97; y Que en fecha 09 de agosto de 2013 se celebró el correspondiente acta de inicio de la obra:
Pavimentación Avenida Castro entre Gastelocoto y Calle Asunción y Avenida Chajarí entre
BOLETIN OFICIAL
Calle Asunción y Calle Chabrillón y Obras Complementarias - Ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos; y Que en fecha 01 de diciembre de 2014, se celebró acta de neutralización de obra, debido a la falta de financiamiento para afrontar las redeterminaciones de precios, la ampliación acordada y la finalización de la obra: Pavimentación Avenida Castro entre Gastelocoto y Calle Asunción y Avenida Chajarí entre Calle Asunción y Calle Chabrillón y Obras Complementarias - Ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos; y Que mediante Decreto N 3439/12 GOB se ratifica la Resolución N 360/15 UEP, la cual aprueba el acta de neutralización de obra y el acta de reinicio de obra, se concede una ampliación de plazo de ejecución de la obra por el termino de 90 días contados a partir del 1 de junio 2015, y se aprueba el nuevo plan de trabajo y consecuente curva de inversiones, estableciendo como fecha final de la obra el 30
de agosto del corriente; y Que mediante nota de fecha 18 de agosto de 2015, la empresa contratista José Eleuterio Pitón S.A., solicita un adicional de 60 días al plazo previsto; y Que el Jefe de la SUEP, Arq. Raúl Marcelo Richard y el Inspector UEP, Arq. Cristian Brasseur, previo análisis de la solicitud de la empresa mediante informe de fecha 24 de agosto del corriente, concluyen que no encuentran objeciones que realizar al respecto y justifica la ampliación solicitada; y Que ha tomado intervención de su competencia el Área Administrativa, Legal y Técnica de la Unidad Ejecutora Provincial;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia D E C R E T A :
Art. 1º Concédase la ampliación de plazo de ejecución de la obra: Pavimentación Avenida Castro entre Gastelocoto y Calle Asunción y Avenida Chajarí entre Calle Asunción y Calle Chabrillón y Obras Complementarias Ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, correspondiente a la Licitación Pública N
01/13, por el término de 60 días, contados a partir del 30 de agosto de 2015.
Art. 2º Apruébase el nuevo plan de trabajo y consecuente curva de inversiones, estableciendo como fecha final para la terminación de los trabajos que componen la obra de referencia el 31 de octubre de 2015, los que adjuntos forman parte del presente decreto.
Art. 3º Encuádrase la presente gestión en lo dispuesto por el Art. 51 del Pliego General de Condiciones que rige la obra.
Art. 4º El presente decreto será refrendo por el señor Ministro Secretario de Estado de Gobierno y Justicia.
Art. 5º Regístrese, comuníquese, publíquese, pasen las actuaciones a la Unidad Ejecutora Provincial y oportunamente archívese.
SERGIO D. URRIBARRI
Adán H. Bahl
DECRETO Nº 3921 GOB
Paraná, 26 de octubre de 2015
Reconociendo el gasto efectuado por el Ministerio de Producción, según la factura B N
0002-00000001, por un total de $ 100.000, de Izaguirre Juan Antonio en concepto de servicio de alquiler del predio para la colocación del Stand en la 2 Expo Cadena Avícola 2015, llevada a cabo entre los días 27 al 29 de agosto de 2015, en la ciudad de Concepción del Uruguay.
Autorizando a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación a abonar al Sr. Juan Antonio Izaguirre CUIT 20-12885513-1, el importe mencionado, conforme la factura obrante en autos.

Paraná, lunes 16 de mayo de 2016
DECRETO Nº 3923 GOB
MODIFICANDO PRESUPUESTO
Paraná, 26 de octubre de 2015
VISTO:
La situación referida a la planta de personal de la Fiscalía de Estado; y CONSIDERANDO:
Que conforme lo plasmado en el marco de las paritarias con las Asociaciones Gremiales, se acordaron los lineamientos generales y las condiciones para la adecuación de la situación actual escalafonaria de agentes de la Planta Permanente del Escalafón General;
Que la adecuación de la situación de revista comprende tanto a los agentes que ya se encuentran en la planta de personal permanente del Escalafón General como al personal contratado con estabilidad reconocida cuya situación de revista al 31 de diciembre de 2014 sea en una categoría inferior de la que le corresponde conforme los lineamientos acordados;
Que en tal sentido se han realizado los relevamientos pertinentes y se ha procedido a la determinación de los agentes que se encuentran alcanzados por las disposiciones indicadas precedentemente;
Que la nómina de agentes cuya situación de revista se verá adecuada, se identifican en planillas anexos punto 1, punto 3 y punto 4, que integran el presente;
Que conforme lo acordado en el acta paritaria de fecha 15 de abril, la vigencia de las recategorizaciones serán a partir del 10 de junio de 2015;
Que las Direcciones Generales Administrativo Contable, de Personal y de Presupuesto han tomado la intervención de sus respectivas competencias;
Que al tomar intervención la Dirección General de Presupuesto informa que la modificación presupuestaria propuesta resulta técnicamente viable y encuadra en las disposiciones del artículo 15 de la Ley N 10.338 de Presupuesto año 2015;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia D E C R E T A :
Art. 1º Modifíquese el Presupuesto General Ejercicio 2015 -Ley N 10.338, en lo que hace a la planta de cargos del personal permanente de la Jurisdicción 10 -Gobernación, conforme se discrimina en las planillas Anexo III, que adjuntas, forman parte integrante del presente decreto.
Art. 2º Dispónese la reubicación escalafonaria a partir del 1 de junio de 2015, de los agentes cuya nómina se detalla en las planillas anexos punto 1, punto 3 y punto 4, que integran el presente, en los tramos y categorías que para cada caso se indican.
Art. 3º El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado de Gobierno y Justicia y de Economía, Hacienda y Finanzas.
Art. 4º Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
SERGIO D. URRIBARRI
Adán H. Bahl Diego E. Valiero
DECRETO Nº 3926 GOB
RATIFICANDO RESOLUCIONES
Paraná, 30 de octubre de 2015
VISTO:
Las Resoluciones de la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación Nº 10/15 y 11/15; y CONSIDERANDO:
Que mediante la primera norma se reconoce la atención del Departamento Presupuesto y Contabilidad dependiente de la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, a la agente Patricia Perlo, por