Voglio sapere a riguardo di…

4
empleo público en el Programa 16-01 Gobernación.
Art. 2º Impútase el gasto a D.A. 954, Carácter 1, Jurisdicción 10, Subjurisdicción 01, Entidad 000, Programa 16, Subprograma 00, Proyecto 00, Actividad 01, Obra 00, Finalidad 1, Función 31, Fuente de Financiamiento 11, Subfuente de Financiamiento 001, Inciso 1, Partida Principal 1, Partida Parcial 1/3/4/6, Subparcial 1001/1103/1113/1031 /1051, Departamento 84, Ubicación Geográfica 07, del presupuesto vigente.
Art. 3º Autorízase a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación a liquidar y hacer efectivos los importes correspondientes.
Art. 4º El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Gobierno y Justicia.
Art. 5º Comuníquese, publíquese y archívese; con copia del presente pasen las actuaciones a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, a sus efectos.
SERGIO D. URRIBARRI
Adán H. Bahl
DECRETO Nº 3438 GOB
Paraná, 24 de septiembre de 2015
Otorgando a las personas que a continuación se detallan, subsidios, por los montos y destinos que en cada caso se especifican, haciendo un total de $ 5.000, con cargo de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia:
Víctor Ezequiel Fluckiger, MI Nº 32.669.291, domiciliado en calle López Jordán s/n, manzana 9, casa 17, barrio 120 Viviendas, de esta ciudad, destinado a solventar gastos derivados de la enfermedad de su padre Víctor Orlando Fluckiger - $ 3.000.
Lorena Elizabeth Fernández, MI Nº 26.395.478. domiciliada en calles El Patí y El Caracol s/n, barrio Los Arenales, de esta ciudad, destinado a solventar gastos de subsistencia - $ 2.000.
Autorizando a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación a abonar directamente a cada una de las personas citadas, las sumas determinadas.
DECRETO Nº 3439 GOB
RATIFICANDO RESOLUCIÓN
Paraná, 24 de septiembre de 2015
VISTO:
La Licitación Pública Nº 1/13 para la ejecución de la obra: Pavimentación avenida Castro entre Gastelacoto y calle Asunción, y avenida Chajarí entre calle Asunción y calle Chabrillón y obras complementarias - ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1.861/13 GOB se aprobó lo actuado en la Licitación Pública Nº 1/13, convocada por la Unidad Ejecutora Provincial para la ejecución de la obra: Pavimentación Avenida Castro entre Gastelacoto y calle Asunción, y Avenida Chajarí entre calle Asunción y calle Chabrillón y obras complementarias ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos y se adjudicó la misma a la firma José E. Pitón S.A.. por un monto de pesos veintinueve millones cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos se sen ta co n noventa y siete centavos $
29.427.460.97; y Que en fecha 9 de agosto de 2013 se celebró el correspondiente acta de inicio de la obra:
Pavimentación Avenida Castro entre Gastelacoto y calle Asunción, y Avenida Chajarí entre calle Asunción y calle Chabrillón y obras complementarias - ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos; y Que en fecha 1 de diciembre de 2014, se celebró acta de neutralización de obra, debido a la falta de financiamiento para afrontar las redeterminaciones de precios, la ampliación acordada y la finalización de la obra: Pavimentación Avenida Castro entre Gastelacoto y ca-

BOLETIN OFICIAL
lle Asunción, y Avenida Chajarí entre calle Asunción y calle Chabrillón y obras complementarias - ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos; y Que, en fecha 1 de abril de 2015 se celebra acta de reinicio de obra, considerando la neutralización acordada desde el 10 de diciembre de 2014; y Que la empresa contratista José Eleuterio Pitón S.A., solicita una ampliación del plazo de obra de 90 días, confeccionando un nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversiones que contempla el plazo requerido para ejecutar los trabajos; y Que la empresa justifica tal pedido en las inusuales lluvias ocurridas durante la ejecución de la obra; sumado a la cantidad de feriados no laborales, situaciones que produjeron un retraso en el Plan de Trabajos de la Obra; y Que el plazo inicial de ejecución de la obra era de 540 días, contados a partir de la fecha de inicio de la misma, quedando como fecha de finalización el 31 de enero de 2015, pero por estar neutralizada la misma por 121 días, y teniendo en cuenta que existía un remanente de 61 días ya que se neutralizó antes del plazo de finalización, la nueva fecha prevista de finalización de obra sería el 30 de agosto de 2015, contando 90 días a partir del 1 de junio de 2015; y Que el Jefe de la SUEP, arquitecto Raúl Marcelo Richard, previo análisis de la solicitud de la empresa, mediante informe de fecha 23
de Julio del corriente, concluye que no encuentra objeciones que realizar al respecto y justifica la ampliación solicitada; y Que mediante Resolución Nº 360/15 UEP se aprueban el acta de neutralización de obra y el acta de reinicio de obra; y Que por Decretos Nº 1.385/15 GOB y 3.326/15 GOB se amplía el presupuesto de la obra de referencia; y Que ha tomado intervención de su competencia el Área Administrativa, Legal y Técnica de la Unidad Ejecutora Provincial;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia D E C R E T A :
Art. 1º Ratifícase la Resolución Nº 360/15
UEP, la que, agregada, forma, parte del presente.
Art. 2º Concédase la ampliación de plazo de ejecución de la obra: Pavimentación avenida Castro entre Gastelacoto y calle Asunción, y Avenida Chajarí entre calle Asunción y calle Chabrillón y obras complementarias - ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, correspondiente a la licitación pública Nº 1/13, por el término de 90 días, contados a partir del 1 de junio de 2015.
Art. 3º Apruébase el nuevo plan de trabajo y consecuente curva de inversiones, estableciendo como fecha final para la terminación de los trabajos que componen la obra de referencia el 30 de agosto de 2015.
Art. 4º Encuádrase la presente gestión en lo dispuesto por el artículo 51 del pliego general de condiciones que rige la obra.
Art. 5º El presente decreto será refrendo por el señor Ministro Secretario de Estado de Gobierno y Justicia.
Art. 6º Regístrese, comuníquese, publíquese, pasen las actuaciones a la Unidad Ejecutora Provincial y, oportunarnente, archívese.
SERGIO D. URRIBARRI
Adán H. Bahl
DECRETO Nº 3493 GOB
Paraná, 30 de septiembre de 2015
Otorgando un aporte no reintegrable por la suma total de $ 7.000 a la Junta de Gobierno de Villa San Marcial, Departamento Uruguay, en la persona de su presidente, señor Felipe Saldivia, MI Nº 5.821.689, con destino a solventar los gastos que demandó la organización del Festival San Marcial y la Danza, con cargo de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Paraná, martes 19 de abril de 2016
Autorizando a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación a abonar directamente la suma determinada al presidente de la Junta de Gobierno, señor Felipe Saldivia.
DECRETO Nº 3494 GOB
Paraná, 30 de septiembre de 2015
Otorgando un subsidio por la suma total de $
72.000, al Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, con domicilio en calle La Rioja Nº 622, de la ciudad de Concordia, en la persona de su presidente, señor Alberto Walter Kleiman, MI Nº 14.687.821, domiciliado en calle Morrogh Bernard Nº 37, de la misma ciudad, con destino a solventar los gastos operativos de dicha entidad, por los meses de enero o diciembre de 2015, con cargo de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Autorizando a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación a abonar directamente al presidente de la entidad, señor Alberto Walter Kleiman, la suma determinada.
DECRETO Nº 3495 GOB
Paraná, 30 de septiembre de 2015
Otorgando un aporte no reintegrable por la suma total de $ 19.000 a la Junta de Gobierno El Redomón, Departamento Concordia, en la persona de su presidente, señor Juan Domingo Bordón, MI Nº 10.699.470, con destino a solventar los gastos que demanda la organización de los festejos de las Bodas de Oro de la Escuela Nº 13 Pancho Ramírez con destino a solventar los gastos que demanda la organización de los festejos de las Bodas de Oro de la Escuela Nº 13 Pancho Ramírez de la localidad de Paso del Gallo, con cargo de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Autorizando a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación a abonar directamente la suma determinada al presidente de la Junta de Gobierno, señor Juan Domingo Bordón.
DECRETO Nº 3496 GOB
Paraná, 30 de septiembre de 2015
Otorgando un subsidio por la suma total de $
2.500, a la señora Lorena Leonor Jacinto, MI
Nº 29.086.570, domiciliada en calle Chile Nº 2.700, Barrio San Pantaleón de la ciudad de Concordia, Departamento Concordia, con destino a solventar los gastos derivados de la enfermedad de su hija, con cargo de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Autorizando a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, a abonar directamente la suma determinada a la señora Lorena Leonor Jacinto.
DECRETO Nº 3497 GOB
Paraná, 30 de septiembre de 2015
Otorgando un subsidio por la suma total de $
100.000, a la Asociación Civil Los Naranjos de la Concordia, con domicilio en calle San Martín Nº 119, de la ciudad de Concordia, en la persona de su presidenta, profesora Silvia Elena Irastorza, MI Nº 22.463.424, domiciliado en calle P. Echage Nº 127, de la misma ciudad, con destino a solventar los gastos que demanda el pago de haberes a los docentes del mencionado establecimiento, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2014, con cargo de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Autorizando a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación a emitir la orden de pago correspondiente a fin de que la Tesorería General de la Provincia haga efectiva a la presidenta de la entidad, profesora Silvia Elena Irastorza la suma determinada.
DECRETO Nº 3498 GOB
Paraná, 30 de septiembre de 2015
Otorgando un subsidio por la suma total de $
17.000, a la señora María Inés Rodríguez, MI