Voglio sapere a riguardo di…

CÓRDOBA, 19 de febrero de 2013

B OLETÍN OFICIAL - A ÑO C - T OMO DLXXVII - Nº 20

Programa 506-005 PARTIDAS 12.06.00.00 Obras Ejecución por Terceros del P.V.-

Córdoba de Inversión y Financiamiento ACIF, PASE al Área de Inspecciones y Certificaciones a sus efectos.-

ARTICULO 3.- PROTOCOLICESE intervenga División Contable de la Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura, tome razón el H. Tribunal de Cuentas, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese y PASE a División Licitaciones y Contratos a sus efectos.-

ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 675

Córdoba, 29 de noviembre de 2012

Expte. Nº 0047-015783/2011 Ref. Nº 8.VISTO este Referente en el que a fs. 3 mediante Nota de fecha 02 de Noviembre de 2012, la Empresa A.M.G Obras Civiles S.A., Contratista de la Obra: CONSTRUCCIÓN
EDIFICIO PARA EL NUEVO HOSPITAL ZONA NORESTE, A
EMPLAZARSE EN AVDA. JUAN B. JUSTO ESQ. AVDA JAPÓN
B LICEO GENERAL PAZ CIUDAD DE CÓRDOBA
DEPARTAMENTO CAPITAL PROVINCIA DE CÓRDOBA, solicita sustituir el Fondo de Reparo retenido de los Certificados N 6, 7, 8. 9 y 10, respectivamente para lo cual adjunta Póliza Nro.
878.075 fs.4/6 expedida por ASEGURADORES DE
CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por la suma de $
89.877,64.-;
Y CONSIDERANDO: Que la contratación de la Obra que se trata fue perfeccionada a través de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M., según se verifica en Contrato obrante a fs. 9/11, en un todo de acuerdo al convenio de Gerenciamiento y Administración de Proyectos Ley 9873 suscripto oportunamente entre esa Agencia y el Ex-Ministerio de Obras y Servicios Públicos;
Que a fs. 15 la Jefatura de Area Inspecciones y Certificaciones, produce informe manifestando que correspondería el dictado de la Resolución que autorice la sustitución aludida, para los certificados antes mencionados, hasta la suma de $ 89.877,64.;
Que a fs. 16 se expide División Jurídica mediante Dictamen N
667/2012 expresando que, atento las constancias de autos, lo establecido en los arts.22 y 59 de la Ley de Obras Públicas 8614
y el art. 107 del P.G.C. Decreto 4758/77, puede el Señor Director General dictar Resolución autorizando la sustitución de que se trata para aquellos certificados que a la fecha del presente dispositivo legal se hubieran emitido y para los que se emitan en el futuro, hasta el monto propuesto y facultando a División Certificaciones a emitir los certificados correspondientes, debiendo reservarse los originales de la Póliza e incorporando al presente fotocopia autenticada de la misma;
ATENTO ELLO, EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
RESUELVE:

11

CIARCO S.R.L U.T.E., Contratista de la Obra: EJECUCIÓN DE
LAS TAREAS DE REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACION
que oportunamente se determinen para la realización del PLAN
INTEGRAL DE REGULARIZACION EDILICIA DE
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES ubicados en la Ciudad de Córdoba - AÑO 2011 - ZONA G - DEPARTAMENTO CAPITAL, solicita sustituir el Fondo de Reparo de la referida obra, para lo cual adjunta Póliza Nro. 872535 fs. 4/5 y expedida por ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS, por la suma de $ 131.808,39.;

Córdoba, 12 de noviembre de 2012

Expte. Nº 0047-016031/2011.-

Resolución Nº 723

Primera Sección
VISTO este Expediente en el que se eleva para su aprobación el Acta de Recepción Provisional de fs. 156 con fecha 16 de Julio de 2012, de los trabajos: Reparaciones en cubierta de techos y desages pluviales en el edificio del MUSEO DE CIENCIAS NATURALES, ubicado en Av. Poeta Lugones N 395 B Nueva Córdoba y Reparación sistema de bombeo y desmaleza miento en el edificio del MUSEO EMILIO CARAFFA, ubicado en Av. Poeta Lugones N 411 - So Nueva Córdoba, ambos de la ciudad de Córdoba Departamento Capital, suscripta con la Contratista de los mismos, la Empresa TEXTURALIS S.A., ad-referéndum de la autoridad competente;
y CONSIDERANDO: Que en la mencionada Acta, se informe que luego de inspeccionados los trabajos, los mismos han sido ejecutados conforme a lo establecido en la Documentación Contractual;
Que a fs. 158 la Jefatura de Área de Inspecciones y Certificaciones produce informe de plazos del que surge que la obra ha sido ejecutada dentro de los plazos contractuales previstos, dando continuidad al trámite de aprobación de dicha Acta;
Que a fs. 159 se expide División Jurídica mediante Dictamen N
615/2012, expresando que atento las constancias de autos, lo establecido por los arts. 51 y 52 de c. y c. de la Ley de Obras Públicas N 8614, lo dispuesto por los art. 79 y 108 del Decreto N
4758/77, y las facultades conferidas por el Decreto N 2773/11, puede el Señor Director General, dictar Resolución aprobando el Acta de fs, 156 y ordenando en consecuencia se proceda a la devolución de la garantía por Ejecución de Contrato conforme lo establecido en el PPC;
ATENTO ELLO;
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
RESUELVE:
ARTICULO 1: APROBAR el Acta de Recepción Provisional de fs. 156 de los trabajos: Reparaciones en cubierta del techos y desages pluviales en el edificio del MUSEO DE CIENCIAS NATURALES, ubicado en Av. Poeta Lugones N 395 B Nueva Córdoba y Reparación sistema de bombeo y desmalezamiento en el edificio del MUSEO EMILIO CARAFFA, ubicado en Av. Poeta Lugones N 411 B Nueva Córdoba, ambos de la ciudad de Córdoba Departamento Capital la que a los efectos pertinente, forma parte de la presente Resolución como Anexo I y consecuentemente DEVOLVER al Contratista de los mismos, la Empresa TEXTURALIS S.A., la Garantía por ejecución de Contrato oportunamente constituida, conforme las razones expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.

ARTICULO 1º.- AUTORIZAR a la Empresa A.M.G OBRAS
CIVILES S.A. a sustituir el Fondo de Reparo retenido de los Certificados ya emitidos de la obra: CONSTRUCCIÓN
EDIFICIO PARA EL NUEVO HOSPITAL ZONA NORESTE, A
EMPLAZARSE EN AVDA. JUAN B. JUSTO ESQ. AVDA JAPÓN
B LICEO GENERAL PAZ CIUDAD DE CÓRDOBA
DEPARTAMENTO CAPITAL PROVINCIA DE CÓRDOBA, como consecuencia del contrato de la referida obra por Póliza de Seguro de Caución en garantía de Sustitución de Fondo de Reparo N 878.075 fs. 4/6, emitida por ASEGURADORES DE
CAUCIONES S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS por la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y SIETE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS $ 89.877,64., hasta cubrir dicho monto por ambos conceptos y consecuentemente FACULTAR a División Certificaciones para proceder conforme lo dispuesto por el Art.107 del Decreto 4758/77, con la debida intervención de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM, debiéndose desglosar el original de la Póliza antes aludida e incorporar copia de la misma a las presentes actuaciones.-

Expte. Nº 0047-015125/2010 - Ref. Nº 4.-

ARTICULO 2º.- PROTOCOLICESE, notifíquese, dese copia a División Certificaciones y previa intervención de la Agencia
VISTO este Referente en el que a fs. 2 mediante Nota de fecha 12 de Septiembre de 2012, la Empresa INGENIERIA S.R.L -

y CONSIDERANDO: Que a fs. 9 División Certificaciones, produce informe manifestando que correspondería el dictado de la Resolución que autorice la sustitución aludida, hasta el monto indicado en la Póliza antes mencionada;
Que a fs. 10 se expide División Jurídica mediante Dictamen N
494/2012 expresando que, atento las constancias de autos, lo establecido en los arts. 22 y 59 de la Ley de Obras Públicas N
8614, el art. 107 del PGC Decreto N 4758/77, puede el Señor Director General dictar Resolución autorizando la sustitución de que se trata para aquellos certificados que a la fecha del presente dispositivo legal se hubieran emitido y para los que se emitan en el futuro hasta el monto propuesto y facultando a División Certificaciones a emitir los Certificados correspondientes, debiendo;
reservarse los originales de la Póliza e incorporando al presente fotocopia autenticada de la misma;
ATENTO ELLO, EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- AUTORIZAR a la Empresa INGENIERIA S.R.L
- CIARCO S.R.L. - U.T.E., a sustituir el Fondo de Reparo retenido de la obra: EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE REPARACIONES
Y REFUNCIONALIZACION que oportunamente se determinen para la realización del PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACION
EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES ubicados en la Ciudad de Córdoba - AÑO 2011 - ZONA G - DEPARTAMENTO
CAPITAL, por Póliza de Seguro de Caución en Garantía de sustitución de Fondo de Reparo Nro. 872535 fs. 4/5, expedida por ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS, hasta la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS OCHO CON TREINTA Y NUEVE
CENTAVOS $ 131.808,39.-, debiéndose reservar en el Área que corresponda, el original de la Póliza aludida.ARTICULO 2º.- PROTOCOLICESE, tome razón el H. Tribunal de Cuentas, notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial, dése copia a División Certificaciones y previa intervención de Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura, PASE al Área Programas y Descentralización a sus efectos.ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 725

Córdoba, 29 de noviembre de 2012

Expte. Nº 0047-015670/2010 REFERENTE Nº 8.ARTICULO 2: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial- // y previa intervención de la Dirección de Administración - Tesorería del Ministerio de Infraestructura, PASE
al Área de Inspecciones y Certificaciones a sus efectos.
ARQ. ANDRÉS E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 567

Córdoba, 1º de octubre de 2012

VISTO este Referente en el que se tramitan las actuaciones relacionadas con la Tercera Ampliación de Plazo de la obra:
Construcción Edificio para Jardín de Infantes en el predio del CENTRO EDUCATIVO VICENTA TELLO DE LIMA, ubicado en Ruta Provincial N 14 S/N - Corralito Departamento San Javier Provincia de Córdoba, contratada oportunamente con la Empresa CONSTRUCCIONES SERVICIOS S.R.L.;
Y CONSIDERANDO: QUE a fs. 2/3 la inspección actuante produce informe manifestando que la Contratista mediante Nota de Pedido N 27 de fs. 5, solicita una nueva ampliación de plazo de 45
días, motivada por la demora en la provisión de materiales y artefactos de iluminación por lo que esa inspección considera atendible lo solicitado por la misma obrando al pie de la misma foja el V B de la Dirección de Obras, Licitaciones y Contrataciones, quien propicia la continuidad del trámite;
QUE a fs.7 mediante Nota de Pedido N 29, la contratista hace renuncia expresa a cualquier tipo de reclamo económico por mayor permanencia en obra, como asi también a fs.8/9 obra nuevo plan