Boletín Oficial de Villa Carlos Paz del 3/8/2016
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de Villa Carlos Paz
Boletín Oficial Municipal de Villa Carlos Paz
ampliación de plazo contractual por condiciones climáticas adversas por causas no imputables a la Contratista lo que le imposibilitó la continuidad de la obra en forma normal.Que la ampliación de plazo final es de 61
días, estableciendo como nueva fecha de finalización el día 12 de agosto de 2016.Que este tipo de situación están prevista en el Artículo 34 incisos a y b del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Obra.Que asimismo conforme a valuación efectuada corresponde reconocer una actualización en un todo de acuerdo al artículo 39 del Pliego de Bases y Condiciones, por la suma de Pesos: Ciento tres mil setecientos cincuenta y nueve con noventa y seis centavos $ 103.759,96 para los certificados de obra 1 y 2.Que el gasto será atendido con los fondos del Programa 37.01.100.2.60.61.614 del Presupuesto General en vigencia.Que corresponde en consecuencia emitir el acto administrativo que sustenta a la ampliación.Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones DECRETA
ARTÍCULO 1º.- AMPLIAR el plazo contractual de la obra Redes Colectoras Cloacales Domiciliarias Los Manantiales Villa Carlos Paz, ejecutada por la Empresa ARYKO S.A., estableciendo como nueva fecha de su finalización, el día 12 de agosto de 2016, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.ARTÍCULO 2º.- RECONOCER la
Julio de 2016
actualización de precios conforme al artículo 39 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Obra: Redes Colectoras Cloacales Domiciliarias Los Manantiales Villa Carlos Paz; en la suma de Pesos:
Ciento tres mil setecientos cincuenta y nueve con noventa y seis centavos $ 103.759,96
para los certificados de obra 1 y 2, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente será atendido con la partida 37.01.100.2.60.61.614 del Presupuestó General de Gastos en vigencia.-
ARTÍCULO 4º.- Previo cumplimiento de lo establecido, dése intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en términos de Ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO N 373 / B / 2016.
CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 11 de julio de 2016
VISTO: El memorándum presentado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, mediante el cual solicita el reconocimiento de la conformación de la Comisión de Apoyo al Departamento de Arte en Movimiento - Folklore, dependiente de la mencionada Dirección; y CONSIDERANDO: Que conforme lo acredita el Acta N 635/16 de fecha 29 de abril de 2016, es electa la Comisión Directiva.Que por tal motivo corresponde reconocer oficialmente a las nuevas autoridades de la Comisión.Que por lo expuesto corresponde emitir el acto administrativo pertinente.-
Publicado: Agosto de 2016
- página 10 -
