Voglio sapere a riguardo di…

AÑO XVI ARTÍCULO 1- Instruir SUMARIO ADMINISTRATIVO, con el objeto de precisar todas las circunstancias y reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la comisión de irregularidades e individualizar a los responsables y proponer sanciones, si correspondiere, con relación a la denuncia efectuada por la Agente Romina BABI ALBORNOZ, por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen S.L.
y T. Nº 688/2007.
ARTÍCULO 2- Designar Instructor "ad-hoc", al Agente LAGOS
Jorge Alejandro, Legajo N
20047507/00, quien deberá requerir instrucciones en la Dirección General de Sumarios y, dependerá del titular del área por el lapso de la sustancia sumarial.
ARTÍCULO 3- Previo a iniciar la investigación, remitirelExpediente N 04874-MO/07 y documentación complementaria, a la Dirección General de Sumarios de la Secretaria Legal y Técnica a fin de proceder a su correspondiente caratulado y registro de las actuaciones.
ARTÍCULO 4- Remitir copia autenticada de la presente Resolución a la Fiscalía de Estado de la provincia, y a la Dirección General de Sumarios de la Secretaria Legal y Técnica.
ARTÍCULO 5- De forma.

RESOL. Nº 265

ARTICULO 1º- Reconocer y aprobar la comisión de servicios efectuada por los Agentes detallados en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente, a fin de realizar tareas administrativas y relevamientos en los establecimientos escolares y públicos de la Comuna de Tolhuin.
ARTICULO 2- Autorizar la liquidación de los viáticos correspondientes a los Agentes detallados en el Anexo I.
ARTICULO 3- El gasto que demande el cumplimiento del presenté será imputado a la partida presupuestaria 111 03 13 102 372, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DELUCA
RESOL. Nº 267

11-04-07

ARTICULO 1- Aprobar el Plan de Trabajos para la Obra: "CENTRO DE SALUD N 2 - USHUAIA" que ejecuta el Sr. DANIEL AGUILAR PATAGONIA
OBRAS, estableciéndose como fecha de finalización de los mismos el día 25/06/07 de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.
ARTICULO 2- El Plan de Trabajos que por el presente se tramita, no ocasiona modificación alguna del precio del contrato origiDELUCA nal ni cambio en las condiciones contractuales.
11-04-07 ARTICULO 3- De forma.

ARTICULO 1º- Reconocer y aprobar las comisiones de servicios efectuadas por los Agentes detallados en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente, a fin de realizar tareas administrativas a recibir instrucciones del armado de expedientes en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
ARTICULO 2- Autorizar la liquidación de los viáticos correspondientes a los Agentes detallados en el Anexo I.
ARTICULO 3º- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la partida presupuestaria 111 03 13 103 372, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

RESOL. Nº 266

Ushuaia, Lunes 30 de Julio de 2007 - Nº 2313

DELUCA
RESOL. Nº 268

11-04-07

ARTICULO 1- Reconocer y aprobar para la Obra: "AMPLIACIÓN JARDIN N 6 RÍO GRANDE" a cargo del Señor CLAUDIO
DAVID SPLENDIANI DNI N
13.759.293, una ampliación de plazo de DIECISIETE 17 días corridos fijándose como nueva fecha de finalización de los mismos el día 09/03/07, por las razones expuestas en los considerandos.
ARTICULO 2- Reconocer y aprobar el nuevo Plan de Trabajos estableciéndose como fecha de finalización de los mismos el día 09/03/07.
ARTICULO 3- La ampliación de plazo y el plan de trabajos, que DELUCA por la presente se tramita, no ocasiona modificaciones algunas en el 11-04-07 contrato original ni cambio en las
condiciones contractuales.
ARTICULO 4- De forma.
DELUCA
RESOL. Nº 269

11-04-07

ARTICULO 1- Aprobar para la Obra: "NUEVO EDIFICIO CENTRO DE SALUD N 1 - USHUAIA" Licitación Privada N
11/04, a cargo de la Empresa ARTECO S. A, una ampliación de plazo de CINCUENTA 50 días corridos, fijándose como nueva fecha de finalización de los trabajos el día 08/05/07, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.
ARTICULO 2- Aprobar el Plan de Trabajos / Diagrama de Barras /
Curva de Inversiones, para la obra antes mencionada, estableciéndose como fecha de finalización de los mismos el día 08/05/07.
ARTICULO 3- El Plan de Trabajos / Diagrama de Barras /Curva de Inversiones y ampliación de Plazo, que por la presente se tramitan, no ocasionan modificación alguna del precio del contrato original ni cambio en las condiciones contractuales.
ARTICULO 4- De forma.
DELUCA
RESOL. Nº 270

11-04-07

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por la suma de PESOS NUEVE
MIL DOCE CON SETENTA Y
OCHO CENTAVOS $ 9.012,78.
ARTICULO 2- Aprobar para la Obra: "AMPLIACIÓN FISCALIZACIÓN SANITARIA - USHUAIA" Licitación Privada N 20/
06, a cargo de la Empresa SUR
CONSTRUCTORAS.R.L., unAdicional por la suma de PESOS NUEVE MILDOCE CON SETENTAY
OCHO CENTAVOS $ 9.012,78, elevándose él monto contractual a la suma de PESOS DOSCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS CUATRO CON
OCHENTA Y SEIS CENTAVOS
$ 294.304,86, de acuerdo con lo expuesto en los considerandos.
ARTICULO 3- Aprobar una ampliación de plazo de CINCO 5 días corridos contados a partir de la firma de laAmpliación de Contrato.
ARTICULO 4- El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será efectuado con cargo a la partida presupuestaria: 1-1-1-

3

003-013-103-422 del presente ejercicio económico financiero, según comprobante obrante a fs. 13.
ARTICULO 5- Suscribir la correspondiente Ampliación de Contrato de Obra Pública de acuerdo al proyecto adjunto, previo ingreso de garantía.
ARTICULO 6- De forma.
DELUCA
RESOL. Nº 271

11-04-07

ARTICULO 1- Autorizar el gasto correspondiente a la diferencia que surge del monto aprobado por Resolución M.O. y S.P. N 61/07, según presupuesto oficial y la oferta de la Empresa, cuya diferencia asciende a la suma de PESOS
TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA CENTAVOS $ 36.294,70, por los motivos citados en los considerandos.
ARTICULO 2- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS
TRESCIENTOS VEINTIOCHO
MIL NOVENTA Y TRES CON
OCHENTA CENTAVOS $ 328.
093,80, por las razones expuestas en los considerandos.
ARTICULO 3- Adjudicar en forma directa la obra: "AMPLIACIÓN S.U.M. ÁREAADMINISTRATIVA ESCUELA N 5 J.M.
BEAUVOIR - TOLHUIN", al Sr.
MOLINA JAIME EDUARDO
D.N.I. N 24.811.019, por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y
TRES CON OCHENTA CENTAVOS $ 328.093,80, con un anticipo financiero del TREINTA Y
CINCO POR CIENTO 35 %.
ARTICULO 4- El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será efectuado con cargo a la partida presupuestaria: 1-1-1-003013-103-422 del presente ejercicio económico financiero, según comprobante obrante a fs. 173.
ARTICULO 5- Suscribir el correspondiente contrato de obra pública de acuerdo al proyecto adjunto, previo ingreso de garantía.
ARTICULO 6- De forma.
DELUCA
RESOL. Nº 272

11-04-07

ARTICULO 1- Reconocer y Aprobar la suspensión de la LicenciaAnual Reglamentaria corres-