Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 29/8/2011
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Pág. 2838 26/08/2011
BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL
presupuesto oficial as ciende a $ 119.889,27.
Adjudícase a la empresa DIMEN SRL., con un plazo de ejecución de obra de 30 días corridos, por el Sistema de Ajuste Alzado. Autorízase a la D ire c c ión m enc iona da a s us cribir c on la adjudicataria el contrato de obra pertinente, previa constitución de la garantía correspondiente y aprobación del mismo. El gasto será imputado a:
Prog.25 Subprog.0 Proy.3 Act.0 Obra 40
Fi.3 Fu.346 Inc.4, PP.2 Pp.1 psp.0 M.1
FFin.413 U.Geog.4901, Construcciones en Bienes de Dominio Privado, del presupuesto vigente.
Resol. Minist. OSP. N 197 26052011
O b r a s y Ser vicios P ú b licos R ec onóc es e retroactivamente al 26MAR10, el Suplemento por Subrogancia en la Categ.22, Agrup. Admin. a favor de los agentes Srta. Ana María Arroyo, CUIL. 27
0666501642, Categ.17, como encargada División Secretaría y al Sr. Héctor Gustavo Nieva, CUIL.
20136320212, Categ.19, como Encargado de la División Evaluación y Capacidad Empresarial del Dpto. Registro Pcial. de Constructores y Licitadores de Obras Públicas, ambos Pta. Pte. de la Subsec de Infra e struc tura Public a de e s te Minis te rio.
Autorízase a la Dción. Pcial. de Recursos Humanos a practicar la liquidación correspondiente a los agentes, mientras desempeñen dichas funciones.
Resol. Minist. OSP. N 198 31052011
O br a s y Ser vicios Pú b licos Apruébase el Nomenclador Gral. de Insumos, correspondiente al período 01 al 28FEB11 y del 01 al 31MAR11, que como Anexos I y II forman parte del presente instrume nto y la Fe de Erra ta , de l Anexo I, Nomenclador Gral. de Insumos del 01 al 31ENE11, Resol. Minist. OSP. Nº 109/11, para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.
Resol. Minist. OSP. SIP N 199 3105
2011 Obr as y Ser vicios Públicos Apruébase lo actuado por la Dción. Pcial. de Mantenimiento y Ejecución de Obras Públicas de la Subsec. de Infraestructura Pública de este Ministerio en el Concurso de Precios N 03/11, para la ejecución de la Obra: Hospital de Villa Dolores, Instalaciones Sa nita ria s, Villa D olores, Dpto. Valle Viejo, C atam arca , cuyo pres upue s to ofic ia l es de $ 765.333,84 y a djudíc a se a la Em pre s a
Núm. 68
Constructora de Juan Carlos Isi del Ing. Juan Carlos Isi, con un plazo de ejecución de 120 días corridos, por el Sistema de Ajuste Alzado. Autorízase a la D ire c c ión m enc iona da a s us cribir c on la adjudicataria el contrato de obra pertinente, previa constitución de la garantía correspondiente y aprobación del mismo. El gasto será imputado a:
Prog.30 Subprog.0 Proy.3 Act.0 Obra 1
Fi.3 Fu.10 Inc.4 PP.2 pp.1 psp.0 M.1
FFin.129 U.Geog.11201, Construcciones de Bienes Privados, del presupuesto vigente.
Resol. Minist. OSP. N 200 31052011
O b r a s y Ser vicios P ú b licos R ec tifíca se parcialmente el Art. 1 de la Resol. Minist. OSP.
N 186/11, e n donde dic e A c ta de Redeterminación Provisoria deberá leerse Acta de Redeterminación Definitiva Resol. Minist. OSP. N 201 31052011
O br a s y Ser vicios Pú b licos Apruébase el noveno Padrón de Beneficiarios del Programa Tarifa de Interés Social T.I.S. de Energía Eléctrica, el que forma parte de la presente. Facúltase a la Subsec. de Servicios Públicos para que proceda a notificar a la Empresa prestataria del servicio EDECAT S.A. y al Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones EN.RE. Padrón para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.
Resol. Minist. OSP. N 202 06062011
Obr as y Ser vicios Públicos Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio a confeccionar la Orden de Pago por $ 374.261,65
a fa vor de Aguas de C atam arc a S.A.P.E.M., correspondiente al desembolso para la recuperación y limpieza del Dique El Jumeal. El gasto será imputado a: Prog.3 Subprog.0 Proy.2 Act.1
Obra 1 U.Geog.4901 Fi.3 Fu.380 Inc.5
PP.2 pp.6 psp.0 M.1 FFin.129, Transferencia a Empresas Privadas.
Resol. Minist. OSP. SIP. N 203 0606
2011 Obr as y Ser vicios Públicos Rescíndase el Contrato de Obra Pública, que fuera celebrado entre la Dción. Pcial. de Mantenimiento y Ejecución de Obras Públicas de la Subsec. de Infraestructura Públic a de es te Minis te rio y la Em pre s a Construcciones Capa SRL., para la ejecución de la
