Je veux savoir à propos de…

Pág. N 2094

Santa Rosa, 8 de Octubre de 2010

BOLETÍN OFICIAL N 2913

DECRETOS SINTETIZADOS
Decreto Nº 2137 -05-IX-10- Art. 1º.- Declárase el estado de Emergencia en el Establecimiento Asistencial Lucio Molas, en función de ello, apruébase lo actuado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y determínese la urgencia en la contratación de la obra:
REPARACIÓNES
Y ADECUACIONES
DE
EMERGENCIA
EN
EL
ESTABLECIMIENTO
ASISTENCIAL DOCTOR LUCIO MOLAS
Art. 2º.- Facúltase al Ministerio de Obras y Servicios Públicos a contratar la obra aludida en el artículo precedente por hasta la suma de $ 257.500,00 y un plazo de ejecución computado desde el día de abordaje de las tareasde 45 días corridos, encuadrando el procedimiento en el Artículo 9 inciso c de la Ley 38 General de Obras Públicas, en omisión a la vista previa establecida en el Artículo 2º del Decreto-Ley 513/69.Art. 3º.- Delégase en el MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS la facultad de emisión de la totalidad de los actos necesarios para la formalización del contrato de obra respectivo conforme al Artículo 1º y 2º del presente Decreto.Art. 4º.- Oportunamente dése intervención al Tribunal de Cuentas de conformidad a lo establecido en el Artículo 7º del Decreto-Ley Nº 513/69.Art. 5º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente Decreto serán atendidos con cargo a las partidas correspondiente del presupuesto en vigencia.Decreto Nº 2156 -16-IX-10- Art. 1º.- Autoríazase a la Dirección General de Obras Púbicas, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos a convocar un llamado a LICITACIÓN PÚBLICA para la ejecución de la obra: "AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESCUELA N 82 MACACHIN - LA PAMPA" conforme al Presupuesto Oficial que asciende a la suma de $ 925.000,00 con valores al mes de Mayo de 2010 y un plazo de ejecución de 240 días corridos, encuadrando el procedimiento en las disposiciones del Artículo 9 - primer párrafo - de la Ley General de Obras Públicas N 38 y sus modificatorias.Art. 2º.- Fíjase el día 19 de Octubre de 2010 a las 10:00 horas para el acto de apertura de las propuestas en la sede de la Dirección General de Obras Públicas, debiéndose cursar las invitaciones correspondientes a Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado.Art. 3º.- El gasto que demande la ejecución de la obra será imputado de la siguiente manera: $ 350.000,00
a: Carácter 0 - Jurisdicción R - Unidad de Organización 12
- Cuenta 1 - Finalidad y Función 520 - Sección 02 P.P.051 - p.p.02 Subparcial 02 - Clase 00 - Subclase 125 "6236" - REPAR. ESC. - F.F.S. LEY 2477-, del Presupuesto en vigencia y la diferencia faltante se asignará al Presupuesto del año 2011, por lo cual deberá darse cuenta a la Cámara de Diputados, según lo establecido en el Artículo 10 de la Ley N 3 de Contabilidad.-

Decreto Nº 2157 -16-IX-10- Art. 1º.- Otórgase un subsidio a favor de la "Asociación Cooperadora del Hospital Doctor Lucio Molas", inscripta en el Registro de la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio bajo matrícula N
238 con sede en la ciudad de Santa Rosa, por la suma de $ 80.000,00 para solventar parcialmente gastos de funcionamiento de dicha Institución.Decreto Nº 2307 -17-IX-10- Art. 1º.- Acéptase a partir del 15 de septiembre de 2010, la renuncia presentada para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, por la Doctora Rosa Elvira VAZQUEZ, LC. Nº 9.994.549, Clase 1943, al cargo de Ministro del Superior Tribunal de Justicia, dejando constancia que la misma se encuentra condicionada al otorgamiento de dicho beneficio.Decreto Nº 2308 -17-IX-10- Art. 1º.- Apruébase el contrato de locación de servicios, equiparado a la Categoría 14 Rama Administrativa -Ley N 643- a suscribir entre el Secretario General de la Gobernación y la señora Agustina PAZ GONZALEZ -D.N.I. Nº 30.727.261 -Clase 1984-, que como anexo forma parte del presente Decreto de conformidad a lo previsto en los artículos 3 y 4 de la Ley N 643.La contratación aprobada precedentemente, tendrá vigencia entre la fecha del presente Decreto y hasta el 31 de diciembre de 2010.Decreto Nº 2315 24-IX-10- Art. 1º.- Sustitúyase el artículo 3º del Decreto Nº 161/2008, el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 3º.- En cumplimiento de lo establecido por el artículo 3º de la Ley Nº 2392, los Municipios beneficiarios deberán formular semestralmente la rendición de la inversión realizada mediante los formularios previstos en las plantillas anexas I y II, que forman parte del presente decreto.
Dicha información deberá ser aprobada por resolución del Órgano Ejecutivo Municipal y comunicada fehacientemente al Honorable Concejo Deliberante.
Ambos actos serán presentados a la Secretaría de Asuntos Municipales al 31 de agosto y 15 de marzo de cada año por el primer y segundo semestre del año, respectivamente. Las rendiciones de las Comisiones de Fomento se realizarán de igual manera, debiendo ser aprobadas por resolución.Art. 2º.- Las formalidades previstas en el artículo anterior serán de aplicación a partir de la rendición correspondiente al primer semestre del corriente año.- S/
Expte. Nº 1110/08.Decreto Nº 2319 -28-IX-10- Art. 1º.- Apruébase lo actuado en el Expediente N 10038/10, y Convenio obrante a fojas 11 y 12, suscripto por el Poder Ejecutivo y la Municipalidad de Jacinto Arauz, por el cual se destina