Je veux savoir à propos de…

Paraná, jueves 15 de diciembre de 2011
dado por el señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, en virtud de lo dispuesto por Decreto N 1937/11 MPIyS.
Art. 4º Regístrese, comuníquese, publíquese, archívese y pasen las actuaciones a la Dirección Provincial de Vialidad para notificación fehaciente y a través de la Dirección Provincial de Vialidad, remítase copia del presente a la Comisión Paritaria Provincial, para la continuidad del trámite.
SERGIO D. URRIBARRI
Oscar Marelli
DECRETO Nº 2166 MPIyS
Paraná, 21 de junio de 2011
Autorizando a la Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos a efectuar el llamado a licitación pública para contratar la ejecución de la obra Red Cloacal y Tratamiento por Filtro Biológico - 2 Etapa - El Pingo Departamento Paraná, con un presupuesto oficial de $ 3.369.230,94, a valores del mes de abril 2011 y un plazo de ejecución de 365 días corridos, de conformidad a los pliegos general y complementario de condiciones, aprobados por Decreto N 27/06 GOB y Resolución N
10/11 DPOSER norma que aprobó el proyecto de la obra, integrado por memoria descriptiva, planillas de cálculo hidráulico, pliegos general y complementario de condiciones, pliegos general y complementario de especificaciones técnicas, cómputo, análisis de precios, planos, plan de avance de obra, curva de inversiones y presupuesto oficial y con ajuste a las prescripciones de los artículos 9, inciso a, 10
inciso a, punto 1 y 12 1ra. parte, del Decreto Ley N 6351 ratificado por Ley N 7495 y conc o r d a n t e s d e l D e c r e t o Reglamentario N
958/79 SOSP y artículo 17, inciso a del Decreto Nº 404/95 MEOySP - Texto Unico Ordenado de la Ley 5140 de Administración Financiera, de los Bienes y las Contrataciones.
Autorizando a la Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos a invertir en el presente ejercicio hasta la suma de $ 20.000, con destino a la ejecución de la obra autorizada.
Facultando a la Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos para que conjuntamente con la Dirección General de Presupuesto del MEHYF, adopte las medidas pertinentes a los fines de priorizar en la elaboración del anteproyecto del próximo presupuesto, los créditos que resulten necesarios para el cumplimiento de las obligaciones emergentes para la ejecución de la presente obra.
DECRETO Nº 2167 MPIyS
Paraná, 21 de junio de 2011
Aprobando en todos sus términos, los contratos de locación de obra celebrados, entre el señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, M.M.O. Marelli Oscar y las personas que a continuación se detallan, en los que se establecen las cláusulas y condiciones para el cumplimiento de las tareas contratadas, en el ámbito de la Dirección de Hidráulica, cuyos originales se agregan y pasan a formar parte integrante del presente texto legal, resultando un importe total de $ 91.800,00, a saber: Moro Marta Fernanda, DNI N 22.280.472- Periodo 3.1.11 al 31.12.11, $ 30.600,00; Chiardola José Mariano, DNI N 28.135.805- período 3.1.11 al 31.12.11, $ 30.600,00; Zandomeni María Verónica, DNI N 28.647.964- periodo 3.1.11 al 31.12.11, $ 30.600,00.
Encuadrando la gestión en los alcances del articulo 27, inciso c, apartado b, punto 3 del Decreto N 404/95 MEOySP, texto único y ordenado de la Ley 5140, concordante con los artículos 133 y 142, punto 4, apartados a y b del Reglamento de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto N 795/96 MEOySP
y sus modificatorios Decretos Nºs. 3722/08
GOB, 7773/08 MGJEOYSP y 1738/10 MEHF.
Facultando a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del MPIyS, a abo-

BOLETIN OFICIAL
nar los honorarios pactados, por las obras encomendadas y convenidos en los contratos aprobados, previa presentación de la certificación y factura correspondiente.
DECRETO Nº 2168 MPIyS
Paraná, 21 de junio de 2011
Aprobando en todos sus términos el contrato de locación de obra celebrado oportunamente entre el señor Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Arq. Guillermo Federik y el Ing. Guillermo Paúl Guerrero DNI N
29.768.706, domiciliado en calle Emilio Francou N 1948, de la ciudad de Viale, Dpto. Colón - Provincia de Entre Ríos, por el período y monto previsto en las cláusulas segunda y cuarta del mismo, cuyo original forma parte del presente decreto.
Encuadrando lo actuado en el artículo 27, inciso c, apartado b, punto 3 del Decreto 404/95 MEOYSP, t.o. de la Ley 5140 y concordante, artículos 133 y 142 -punto 4, apartados a y b de la Reglamentación de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto N96
MEOYSP y sus modificatorios, Decretos N
3 7 2 2 / 0 8 GOB, N º 7773/08 MGJEOYSP y N1738/l0 MEHF.
Facultando a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del MPIyS, a abonar los honorarios pactados, a favor del Ing. Guillermo Paúl Guerrero DNI N 29.768.706, la suma de $ 3.000,00 mensuales, ascendiendo a la suma total de $ 33.000,00, contra la presentación de la facturas conformadas, de acuerdo a lo establecido en las cláusulas 4 y 5 del contrato aprobado, con cargo de rendir cuenta ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.
DECRETO Nº 2169 MPIyS
Paraná, 21 de junio de 2011
Aprobando en todos sus términos el contrato de locación de obra celebrado oportunamente entre el señor Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Arq. Guillermo Federik y el Ing. Civil Francisco Oscar Leiva DNI N
7.654.525, domiciliado en calle Boulevard Moreno N 15, de la ciudad de Paraná - Provincia de Entre Ríos, por el período y monto previsto en las cláusulas segunda y cuarta del mismo, cuyo original forma parte del presente.
Encuadrando lo actuado en el artículo 27º, inciso c, apartado b, punto 3 del Decreto 404/95 MEOYSP, t.o. de la Ley 5140 y concordante, artículos 133 y 142- punto 4, apartados a y b de la Reglamentación de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto N
795/96 MEOYSP y sus modificatorios, Decretos N 3722/08 GOB, N 7773/08 MGJEOYSP
y N1738/10 MEHF.
Facultando a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del MPIyS, a abonar los honorarios pactados, a favor del Ing.
Civil Francisco Oscar Leiva DNI N 7.654.525, la suma de $ 5.375,00 mensuales, ascendiendo a la suma total de $ 64.500,00, contra la presentación de la facturas conformadas, de acuerdo a lo establecido en las cláusulas 4 y 5 del contrato aprobado, con cargo de rendir cuenta ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.
DECRETO Nº 2170 MPIyS
Paraná, 21 de junio de 2011
Autorizando a la Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos a efectuar el llamado a licitación pública para contratar la ejecución de la obra Extensión Red Cloacal Sistema Noroeste - Basavilbaso - Departamento Uruguay, con un presupuesto oficial de $
1.461.272,25, a valores del mes de abril 2011
y un plazo de ejecución de 120 días corridos, de conformidad a los pliegos general y complementario de condiciones, aprobados por Decreto N 27/06 GOB y Resolución N 11/11
DPOSER norma que aprobó el proyecto de la obra, integrado por planos de ubicación de la
9 localidad, memoria descriptiva, memoria técnica, pliegos general y complementario de condiciones, pliegos general y. complementario de especificaciones técnicas, cómputo, análisis de precios, plan de avance de obra, curva de inversiones, planos y presupuesto oficial y con ajuste a las prescripciones de los artículos 9, inciso a, 10 inciso a, punto 1 y 12 - 1
párrafo - 1ra. parte, del Decreto Ley N 6351
ratificado por Ley N 7495 y concordantes del Decreto Reglamentario N 958/79 SOSP y artículo 17, inciso a del Decreto N 404/95
MEOySP - texto único ordenado de la Ley 5140
de Administración Financiera, de los Bienes y las Contrataciones.
Facultando a la Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos para que conjuntamente con la Dirección General de Presupuesto del MEHYF, adopte las medidas pertinentes a los fines de priorizar en la elaboración del anteproyecto del próximo presupuesto, los créditos que resulten necesarios para el cumplimiento de las obligaciones emergentes para la ejecución de la presente obra.
DECRETO Nº 2282 MPIyS
APROBANDO LICITACION
Paraná, 21 de junio de 2011
VISTO:
La gestión promovida por la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones, interesando la ejecución de la obra: Construcción Nuevo Edificio Escuela Primaria N 209 Pedro Natalio Varisco - María Grande - Departamento Paraná; y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 702/10 SSAyC
se aprobó el Proyecto E-133-10 de la obra motivo de estos actuados, con un presupuesto oficial con valores al mes de julio de 2010 por la suma de $ 4.012.560,87 en concepto de materiales y mano de obra, estipulándose un plazo de ejecución de los trabajos 365 días corridos, utilizando pliegos aprobados por Decreto Nº 27/06 GOB, para licitación pública;
Que las actuaciones encuadran, en las prescripciones del artículo 9, inciso a y artículo 10, inciso a, punto 1 y artículo 12 primer párrafo, 1 parte del Decreto Ley de Obras Públicas N 6351, ratificado por Ley Nº 7495 y concordantes de su Decreto Reglamentario N
958/79 SOySP, de acuerdo con los pliegos aprobados por Decreto Nº 27/06 GOB, como así también en lo estipulado por el artículo 17, inciso a del Decreto Nº 404/95 MEOySP texto único y ordenado de la Ley Nº 5140 de Administración Financiera, de los Bienes y las Contrataciones, atento a su incidencia en dos ejercicios presupuestarios;
Que el Decreto N 4681/10 MPIyS, autorizó a la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones a efectuar el llamado a licitación pública para adjudicar la ejecución de la obra motivo de estos actuados;
Que obran en las actuaciones las constancias de las publicaciones en El Diario de la Provincia de Entre Ríos a fojas 1391 y en el Boletín Oficial de la Provincia, a fojas 1392/1393;
Que en fecha 21 de enero de 2011, se llevó a cabo la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N 04/11, presentándose dos 2 empresas, las que se detallan a continuación:
1 - ALDECO S.A, $ 5.741.602,76;
2 - CEMYC S.R.L, $ 5.194.477,55.
Que mediante Resolución Nº 0034/11 SSAyC
se dispuso la creación de una Comisión de Estudio de Propuestas para el análisis de la documentación y cotización de las ofertas presentadas;
Que si bien faltaban adjuntarse algunos de los requisitos formales exigidos por los pliegos generales y particulares de bases y condiciones, incluso aquellos cuya omisión no se considera como causal de rechazo automático de las propuestas, los mismos fueron solicitados