Je veux savoir à propos de…

1

a
Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXV - Nº 53
CORDOBA, R.A. MIÉRCOLES 17 DE MARZO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Artículo 5- El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra de Coordinación, los señores Ministro de Obras Públicas y Fiscal de Estado y firmado por el señor Secretario General de la Gobernación.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE
COORDINACIÓN - RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS - JULIO
CESAR COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN - JORGE
EDUARDO CORDOBA - FISCAL DE ESTADO

Artículo 6- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

ANEXO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 54
Córdoba, 16 de marzo de 2021
Expediente Nº 0135-036613/2019.VISTO: este expediente mediante el cual la Subsecretaría de Regularización Dominial y Recupero de Viviendas Sociales propicia por Resolución Nº 0133/2021, la contratación en forma directa de los trabajos consistentes en: INFRAESTRUCTURA PARA 22 LOTES EN
LA LOCALIDAD DE TOLEDO DEPARTAMENTO SANTA MARÍA PROVINCIA DE CÓRDOBA con la Municipalidad de Toledo, por la suma de $ 7.723.510.08, en el marco del PLAN LOTENGO, creado por Decreto Nº 305/2016.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante nota obrante en autos el Subsecretario de Regularización Dominial y Recupero de Viviendas Sociales insta el presente trámite de contratación directa con la referida Municipalidad y describe las obras necesarias de realizar a los fines de dotar de infraestructura a 22 lotes de propiedad del Gobierno Provincial, que consisten en conexiones de agua potable, red vial y red eléctrica como también alumbrado público, para que el loteo resulte apto para la construcción de viviendas.

Que dicho funcionario manifiesta que la Municipalidad de Toledo cuenta con los recursos humanos y materiales para la realización de los trabajos de que se trata, como también que la presente contratación fomenta el desarrollo y el progreso de la economía local y regional.
Que se ha incorporado en autos la documentación técnica compuesta por Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos, Estructura de Costos, Cronogramas de Desembolso y de Avance de Obra, Pliego Particular de Condiciones y Presupuesto Oficial por la suma de $ $
7.723.510.08.

Que surge de los informes obrantes en autos que el plazo de ejecución de obra es de ciento ochenta 180 días, destacándose que el artículo 28
del Pliego Particular de Condiciones aclara que la presente obra no contempla Redeterminación de Precios.
Que asimismo, se han incorporado en autos informes de las Matriculas, emitidos por el Registro General de la Provincia, que acreditan la titularidad de los inmuebles afectados al Plan LoTengo, estando los mismos registrados a nombre del entonces Instituto Provincial de la Vivienda, actual Subsecretaría de Regularización Dominial y Recupero de Viviendas Sociales.
Que obra en autos Ordenanza Municipal Nº 999/2021 y su Decreto Promulgatorio Nº 088/2021, instrumentos éstos a través de los cuales el Municipio adhiere al Plan LoTengo, como así también consta Escritura Pública Nº 20, de fecha 1 de marzo de 2021 por la cual se otorga poder a BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

la Contaduría General de la Provincia en los términos del Artículo 12 del Pliego Particular de Condiciones.
Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Contable - Nota de Pedido Nº 2021/000010, en cumplimiento de lo establecido por artículo 13 de la Ley N 8614.
Que obra Dictamen Nº 84/2021 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, del estudio y análisis de las presentes actuaciones, considera que la gestión propiciada en autos encuentra sustento legal en las previsiones del artículo 7 inciso b punto 4
de la Ley N 8614, modificada por Ley Nº 10417, por lo que puede dictarse el acto administrativo por el cual se adjudique en forma directa a la Municipalidad de Toledo, la ejecución de los trabajos de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 84/2021 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa la ejecución de los trabajos de INFRAESTRUCTURA PARA 22 LOTES EN LA LOCALIDAD DE TOLEDO DEPARTAMENTO SANTA MARÍA - PROVINCIA
DE CÓRDOBA con la Municipalidad de Toledo, por la suma de Pesos Siete Millones Setecientos Veintitrés Mil Quinientos Diez con Ocho Centavos $ 7.723.510.08, en el marco del PLAN LOTENGO, creado por Decreto Nº 305/2016, con un plazo de realización de ciento ochenta 180 días.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos Siete Millones Setecientos Veintitrés Mil Quinientos Diez con Ocho Centavos $ 7.723.510.08, conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción Económico, Financiero y de Administración de la Dirección General de Vivienda, en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2021/000010 con cargo a: Jurisdicción 1.50 - Programa 518-000, Partida 12.06.00.00, Obras Ejecución por Terceros, del P.V.
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Subsecretario de Regularización Dominial y Recupero de Viviendas Sociales a suscribir el respectivo contrato de obra.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, dése intervención a la Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la Dirección General de Vivienda dependiente de la Subsecretaria de Vivienda y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

2