Je veux savoir à propos de…

1

a
2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLI - Nº 62
CORDOBA, R.A. VIERNES 29 DE MARZO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

de la obra: CONSTRUCCION DE NUEVO BAR en HOSPITAL JOSE
BERNARDO ITURRASPE, ubicado en Calle Domingo Cullen N 450
SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO SAN JUSTO PROVINCIA DE
CORDOBA obrante a fojas 105 y, consecuentemente autorice la inver, sión de la suma de PESOS TRESCIENTOS CIENCUENTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON DIECISEIS CENTAVOS $
354.724,16.-, para atender la diferencia a abonar por dicho concepto a la Empresa IMBAL S.A., en base a las razones expresadas en considerandos, las que se dan por reproducidas en esta instancia.

Nota de Pedido Nº 2018/000504 fs. 108 Programa 506-004 Partida 12.06.00.00 Obras Ejecución por Terceros.

ARTICULO 2: IMPUTAR el egreso conforme lo indica la Dirección de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, en
FDO: DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE OBRAS

Resolución N 337
Córdoba, 08 de agosto 2018
VISTO: este Referente en el que obran las actuaciones relacionadas con la necesidad de ejecutar Trabajos Adicionales de la obra: Construcción de vestuarios y sanitarios para ambos sexos, sanitarios para discapacitados y sala de crioterapia como soporte para la actividad de competición de la pileta olímpica del ESTADIO MARIO KEMPES, ubicado en Avda. Ramón J.
Cárcano s/N - B Chateau Carreras CORDOBA Departamento Capital , contratada oportunamente con la Empresa DEICO S.A.;
Y CONSIDERANDO:
QUE a fs. 3 la Jefatura de Área Inspecciones y Certificaciones labra Memoria Descriptiva de las tareas a realizar en calidad de adicionales, refiriendo que si bien contractualmente se preveía la conexión de cloacas de las nuevas instalaciones a las existentes en pileta cubierta, por pedido del personal de la Agencia Córdoba Deportes sugieren que se conecten a una cámara de inspección existente en playa de estacionamiento, atento que la prevista se encuentra saturada. De lo cual resulta necesario realizar un nuevo ramal que cubre una distancia de 105 metros, debido a que debería cruzar una cancha auxiliar, con las tareas necesarias para ello: realización de una zanja adecuada, cámara de derivación, demolición de piso de la playa de estacionamiento, entre otras. Además, para la provisión de agua se realizará un taque de reserva de 1500 litros con bomba para reserva. A
fs. 4/11 se incorporan Presupuesto y Análisis de Precios elaborados por la Contratista y a fs. 12 Plano referido a dichos trabajos, el cual se encuentra aprobado por la entonces Dirección de Jurisdicción de Planificación y Proyectos actual Dirección General de Proyectos. A fs. 13/30, 36 y 44/47 se incorpora documental de la obra contractual;
QUE a fs. 32 interviene Sección Costos indicando que verificados los cálculos confeccionados por la contratista, no todos concuerdan con los costos contractuales de la Licitación de la Obra con fecha de Noviembre.
Informa que el monto de los mismos al mes de Noviembre 2014 es de $
106.696,76.-, cumpliendo con el 30% que establece la Ley 8614 en su art.
40 ya que el porcentaje de incidencia es de 6,31%;
QUE a fs. 34 Jefatura de Área Inspecciones y Certificaciones, con el visto bueno de la Superioridad y conocimiento de la entonces Dirección de Jurisdicción de Obras, Licitaciones y Contrataciones actual Dirección General de Obras, realiza informe respecto de los adicionales de obra motivo de los presentes manifestando que de acuerdo a la documentación presentada por la Contratista los trabajos permitirían un mejor funcionaBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ARTICULO 3: PROTOCOLICESE Intervenga Dirección de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, tome razón el Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial y PASE a la Jefatura de Área de Inspecciones y Certificaciones a sus efectos.

PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

miento del sistema cloacal existente. Informa que la obra de referencia no tiene otro pedido de trabajos adicionales y que por los mismos se prevé un plazo de 30 días, encontrándose la obra en un avance del 99,68%;

QUE a fs. 40/41 la Contratista acompaña Constancia de Inscripción en el Registro de Constructores de Obra Pública del cual surge contar con la capacidad económica financiera para la realización de la presente obra en los términos del decreto 1459/2017 y sus modificatorios y a fs. 43 presenta Nota mediante la cual presta expresa conformidad al presupuesto elaborado por la Sección Costos;
QUE a fs. 49 se expide División Jurídica mediante Dictamen N
293/2018 manifestando que, respecto de la pertinencia técnica de los trabajos propiciados como así también la necesidad de su ejecución, se han expedido oportunamente las áreas técnicas pertinentes conforme surge de lo actuado, la ex Dirección de Jurisdicción de Planificación y Proyectos, actual Dirección General de Proyectos, la Jefatura de Área de Inspecciones y Certificaciones y la Superioridad, todo a lo cual se remite y funda en ellos el presente Dictamen y sobre los cuales no abre juicio por escapar al ámbito de la competencia material del suscripto, como así tampoco con relación a los informes de autos labrados por Sección Costos;
QUE a mérito de lo expuesto, los trabajos propuestos resultan en Modificaciones de Obra por trabajos modificatorios y adicionales, correspondiendo su encuadre en la hipótesis tipificada por los arts.40 y 41 de la Ley de Obras Públicas 8614, que implican el ejercicio de la prerrogativa modificatoria, deducible de la misma naturaleza del contrato administrativo de obra pública, por lo que resulta competencia del Sr. Secretario de Arquitectura el Acto Administrativo que apruebe lo actuado, si así lo considera oportuno y conveniente;
QUE atento las constancias de autos, las previsiones de los arts. 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas 8614, y en caso de considerarlo oportuno y conveniente, puede el Señor Secretario de Arquitectura en el marco de las atribuciones conferidas por Decreto 2000/15, dictar Resolución aprobando lo actuado y adjudicando a la Empresa DEICO S.A., la ejecución de los Trabajos Modificatorios por Adicionales de Obra, por la suma de $
106.696,76.-, debiendo asimismo fijarse el plazo de ejecución de los mismos en 30 días conforme lo aconseja el informe de fs. 34;

QUE a fs. 50/51, corre agregada Constancia de Habilitación y Determinación de la Capacidad Económico-Financiera expedida por el Registro de Constructores de Obras Públicas;
ATENTO ELLO, EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E:

9