Je veux savoir à propos de…

1

a
2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIII - TOMO DCXXIV - Nº 255
CORDOBA, R.A., LUNES 26 DE DICIEMBRE DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

las diferencias presupuestarias comprometidas, como también los Documentos Contables Notas de Pedido Nros. 2016/001049 y 2016/001051, que certifican la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra dictamen del Departamento Asesoría Jurídica de la Dirección Provincial de Vialidad y del Departamento Jurídico del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, en los cuales se expresa que atento a las constancias obrantes en autos y antecedentes de hecho y derecho esgrimidos en los informes técnicos agregados, entiende que lo propiciado encuentra sustento legal en lo dispuesto por los artículos 40, 41 y 7 inciso f de la Ley de Obras Públicas N 8614 y artículo 25 del Decreto Nº 800/2016.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por el Departamento Jurídico del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales con el N 399/2016, por Fiscalía de Estado bajo el N 000687/2016, y en uso de sus atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Modificación de Obra Nº 1 de los trabajos de:
DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N 9 N TRAMO: FIN
DISTRIBUIDOR AUTOVÍA JUÁREZ CELMAN R.N N 9 N GENERAL
PAZ DEPARTAMENTO COLÓN; y consecuentemente ADJUDÍCASE la ejecución de la misma a la empresa AFEMA S.A., contratista de la obra principal, conforme Planillas que como Anexo I, compuesto de dos 2 fojas, integran el presente Decreto, por la suma de Pesos Treinta Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Veintitrés con Veintiocho Centavos $ 30.884.823,28.
Artículo 2º.- APRUÉBANSE las Obras Complementarias de los trabajos de: DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N 9 N TRAMO:
FIN DISTRIBUIDOR AUTOVÍA JUÁREZ CELMAN R.N N 9 N GENERAL PAZ DEPARTAMENTO COLÓN; y consecuentemente ADJUDÍCASE la ejecución de las mismas a la empresa AFEMA S.A., contratista de la obra principal, conforme Anexo I al presente Decreto, referido en el artículo anterior, por la suma de Pesos Cuarenta y Nueve Millones Veintitrés Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con Sesenta y Tres Centavos $
49.023.659,63.

Artículo 3º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos Setenta y Nueve Millones Novecientos Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos con Noventa y Un Centavos $ 79.908.482,91, de acuerdo al siguiente detalle: Treinta Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Veintitrés con Veintiocho Centavos $ 30.884.823,28 y Pesos Cuarenta y Nueve Millones Veintitrés Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con Sesenta y Tres Centavos $ 49.023.659,63, al Presupuesto Futuro Año 2017, conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en sus Documentos de Contabilidad - Notas de Pedido Nros. 2016/001049 y 2016/001051, respectivamente.
Artículo 4º.- APRUÉBASE la ampliación del plazo de obra por el término de cuatro 4 meses, cuyo vencimiento se producirá el día 6 de abril de 2017.
Artículo 5º.- APRUÉBASE la conformidad expresada por la empresa AFEMA S.A., sobre los aumentos y disminuciones de cantidades de ítems y creación de nuevos ítems, originados por la reformulación del proyecto y la renuncia a todo gasto improductivo, gastos generales directos e indirectos como cualquier otro que pudiera corresponder por la instrumentación, la tramitación e implementación de la presente modificación de obra y de las Obras Complementarias.
Artículo 6º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra, previo cumplimiento por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes, debiendo la contratista integrar la garantía de fiel cumplimiento en la misma proporción establecida para el contrato principal y cumplimentar con el sellado de Ley de las Enmiendas de Contrato por Modificación de Obra y Obras Complementarias.
Artículo 7º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Fiscal de Estado.
Artículo 8º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención al Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.
FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL
DE ESTADO

ANEXO: https goo.gl/Wqwjuf
Decreto N 378
Córdoba, 19 de abril de 2016
VISTO: el Expediente N 0109-093828/2010 del registro del Ministerio de Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones obra la Resolución N 0564/2015 de la entonces Dirección General de Nivel Inicial y Primario, dependiente del citado Ministerio, mediante la cual se dispuso ad referendum de la autoridad competente, suspender provisoriamente el servicio educativo en la Escuela de Nivel Primario DIEGO DE ROJAS de la localidad de Colonia El Fortín -Departamento Río Primero-.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Que las constancias documentales e informativas incorporadas en autos dan cuenta que han tomado debida intervención los organismos técnicos y jurídicos correspondientes y que la decisión se ajusta a derecho, encuadrando dentro de la normativa que la funda.
Que conforme con lo expuesto, corresponde en la instancia la ratificación del instrumento legal en análisis.
Por ello, actuaciones cumplidas, lo establecido por el artículo 3 del Decreto N 41009/A/38 y sus modificatorios, lo dictaminado por el Area Jurídica del Ministerio de Educación con el N 2996/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N 000061/2016 y en uso de atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

2