Je veux savoir à propos de…

1

a
2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIII - TOMO DCXXIV - Nº 239
CORDOBA, R.A., JUEVES 1º DE DICIEMBRE DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

dose aprobado mediante Decreto N 1354 de fecha 9 de diciembre de 2014
el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios por Reconocimiento de la Primera y Segunda Variación de Costos.

Que obra en autos la documentación presentada por la contratista fundamentando su petición.
Que el Departamento II Gestión Económica de Obras de la Dirección Provincial de Vialidad informa que se han producido variaciones en el precio de la obra del 9,29% y del 7,95% a los meses de enero y mayo de 2015, resultando en montos a imputar de $ 3.542.973,79 y $ 2.644.374,28, respectivamente, importes resultantes de aplicar al monto contractual faltante de ejecutar, deducido el 10% de utilidad invariable, los incrementos citados, ascendiendo el nuevo presupuesto de la obra a $ 62.214.666,11.
Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza en los términos del artículo 16 del Anexo al Decreto referenciado.
Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos que tornan procedente la aplicación del citado instrumento legal, la Dirección Provincial de Vialidad ha considerado conveniente la redeterminación del precio del contrato, por lo que suscribió con la contratista el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Tercera y Cuarta Variación de Costos, correspondiente a los meses de enero y mayo de 2015.
Que se agrega Documento Contable -Nota de Pedido N 2016/000223
que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dispuesto en el artículo 14 del Anexo I al Decreto N 1231/2010, modificatorio de su similar N 1133/2010, lo dictaminado por el Departamento Jurídico de la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales con el N 037/2016, por Fiscalía de Estado bajo el N
000587/2016, y en uso de sus atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA

rrespondiente a los meses de enero y mayo de 2015, por trabajos faltantes de ejecutar en la obra: COBERTURA DE SEGURIDAD VIAL REGION
B DEPARTAMENTOS: SAN JUSTO RÍO PRIMERO RÍO SEGUNDO UNIÓN MARCOS JUÁREZ JUÁREZ CELMAN GENERAL SAN
MARTÍN TERCERO ARRIBA PROVINCIA DE CÓRDOBA, por la suma total de Pesos Seis Millones Ciento Ochenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Ocho con Siete Centavos $ 6.187.348,07, suscripta el día 27 de agosto de 2015 entre el entonces Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Ingeniero Raúl BERTOLA, por una parte, y el Representante de la Empresa VAWA S.A.C.I.C.I., Arquitecto Fernando GIL MONTERO, contratista de la obra, por la otra, que como Anexo I, compuesto de diez 10
fojas útiles, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos Seis Millones Ciento Ochenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Ocho con Siete Centavos $ 6.187.348,07, a Ejercicio Futuro Año 2017, conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad -Nota de Pedido Nº 2016/000223.
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad a suscribir la enmienda de contrato por redeterminación de precio, debiendo la empresa VAWA S.A.C.I.C.I., integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento del contrato.
Artículo 4.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Fiscal de Estado.
Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención al Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.
FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL

Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Tercera y Cuarta Variación de Costos co-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución N 1578
Córdoba, 25 de noviembre de 2016
VISTO:

La propuesta del Calendario Escolar 2017, confeccionado por la Secretaría de Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que el mismo contempla el cronograma de desarrollo del Periodo Escolar 2017, tanto en las unidades educativas de Régimen Común, como en las correspondientes al Régimen Especial y al Nivel de Educación Superior; como así también el cronograma de preinscripciones, inscripciones y matrícula definitiva para el año 2017.

Que su contenido resulta coincidente y concordante con los lineamienBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DE ESTADO

Anexo: https goo.gl/PaX2m7

tos estratégicos de la Política Educativa de Córdoba, motivo por el cual procede en esta instancia disponer su aprobación.
Por ello y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Art. 1.- APROBAR el Calendario Escolar 2017, propuesto por la Secretaría de Educación, en los términos y condiciones que se detallan en el mismo, que como Anexo I con dos 2 fojas forma parte de la presente resolución.
Art. 2.-
PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACION

Anexo: https goo.gl/8Ifi5Y

4