Je veux savoir à propos de…

48

48

AÑO XXX

-

Ushuaia, Lunes 10 de Mayo de 2021

AÑO XXX -

-

Ushuaia, Lunes 04 de Enero de 2021 - Nº 0000

N 4859

COLEGIO PROVINCIAL L. MARADONA, con el objetivo de comprender la provisión total de mano de obra, materiales y repuestos, todo ello conforme al proyecto técnico, según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas y demás documentación contractual.
Que mediante Resolución SEC.O. y S.P.Z.N. y C. Nº 07/2021 de fecha 06/01/21 se autorizó el llamado a Licitación Privada Nº 13/
2020 y aprobó el Pliego de Bases y Condiciones que regularía la misma; asimismo se autorizó el gasto para la presente contratación con un presupuesto oficial de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y UNO CON 60/100 $4.887.971,60, y un plazo de ejecución de CUATRO 4 MESES corridos.
Que el día 18/01/2021 se llevó a cabo la apertura de sobres, labrándose a tal efecto el Acta de Apertura pertinente de la cual se desprende que se presentaron SIETE 7 ofertas: empresa ANDRES QUIÑONEZ CUIT Nº 20-13651456-4, por la suma de PESOS CINCO
MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS ONCE CON 50/100 $5.160.611,50, la empresa SEVILLA CIRO BRUNO
ISAIAS CUIT Nº 20-35162393-5, por la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA
Y SIETE CON 28/100 3.910.377,28, la empresa DAVID CLAUDIO SPLENDIANI, CUIT Nº 20-13759293-3, por la suma de PESOS
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 24/100 $4.803.753,24, la empresa OYARZUN DANIEL, CUIT Nº 27-20843176-0, por la suma de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 40/100 $4.886.425,40, la empresa CANO ALDO DANIEL, CUIT Nº 2014122580-5, por la suma de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON 24/100 $4.775.548,24, la empresa BARRIOS FERNANDO EMANUEL, CUIT Nº 2026990965-0, por la suma de PESOS CUATRO MILLONES TRES MIL CUARENTA Y OCHO CON 88/100 $4.003.048,88, y la empresa VAQUERA MARINO LUIS, CUIT Nº 20-11936111-8, por la suma de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 50/100 $5.620.629,50
Que mediante Resolución M.O. y S.P. Nº 229/20, y sus modificaciones Nº 295/20 y Nº 005/21, se designaron los miembros de la Comisión Técnica de Estudios de las Ofertas Zona Norte y Centro.
Que la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Zona Norte y Centro designó a los agentes que conformaron la misma para la presente contratación.
Que mediante Informe Nº 16/2021, Letra C.T.E.O., la Comisión Técnica de Estudios de Ofertas opinó, adjudicar la obra a la empresa DAVID CLAUDIO SPLENDIANI, CUIT Nº 20-13759293-3, por considerar que su propuesta resulta la oferta más conveniente, es correcta y cumple con todos los requisitos de admisibilidad exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.
Que tomó intervención la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Z/N y C, indicando continuar el trámite y designando como inspector de la obra al agente Javier BARRIGA CORVALAN, DNI. Nº 40.373.917.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó intervención, mediante Dictamen SubDGAJ-RG-MOYSP. Nº 021/2021.
Que obra intervención de Auditoría Interna, mediante Informe Técnico Nº 1749/21 y Nº 2295/21, e Informe Contable Nº 1800/21 y Nº 2339/21 MOSP.
Que se cuenta con respaldo presupuestario para afrontar el gasto que demande la presente Contratación.
Que la presente contratación se encuadra en los términos del artículo 4 y 9 inciso a de la Ley Nacional Nº 13.064 de Obras Públicas, Decretos y Resoluciones reglamentarias, como así también en el Jurisdiccional de Contrataciones establecidos en el Decreto Provincial Nº 513/20 y su modificatorio Nº 716/20.
Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo establecido en las Leyes Provinciales 1301, 1333, Decretos Provinciales Nº 4493/19, Nº 05/21, Nº 20/21, Nº 4576/19 y Nº 4495/19.
Por ello RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento de la Licitación Privada Nº 13/2020: obra MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
EDIFICIOS EDUCATIVOS GRUPO 6 - RÍO GRANDE, Resolución SEC.O. y S.P.Z.N. y C. Nº 07/2021. Ello, por los motivos que anteceden.
ARTÍCULO 2.- Adjudicar la obra: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS GRUPO 6 - RÍO GRANDE, Licitación Privada Nº 13/2020 a la empresa DAVID CLAUDIO SPLENDIANI, CUIT Nº 20-13759293-3, por el monto total de PESOS
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 24/100 $4.803.753,24, y con un Anticipo Financiero del QUINCE 15% del monto del contrato, valores al mes de Enero de 2021. Ello, por lo expuesto en los considerandos que anteceden.
ARTÍCULO 3.- Designar como inspector de la obra al agente JAVIER BARRIGA CORVALAN, D.N.I. Nº 40.373.917. Ello, por lo expuesto en los considerandos que anteceden.
ARTÍCULO 4.- Aprobar y autorizar el pago de Anticipo Financiero mencionado en el artículo 2 de la presente resolución, el cual asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 99/100 $720.562,99 previa solicitud y el correspondiente ingreso de las garantías.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente contratación, será efectuado con cargo a la Unidad de Gestión de Gasto 1420UG, Unidad de Gestión de Crédito UC1420, Inciso 420000, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Suscribir el correspondiente Contrato de Obra Pública aprobado por Resolución SEC.O. y S.P.Z.N. y C. Nº 07/2021
- Anexo XIII, previo ingreso de garantías.
ARTÍCULO 7º.- Notificar a la empresa DAVID CLAUDIO SPLENDIANI, CUIT Nº 20-13759293-3, con copia autenticada de la presente. Comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
DI GIGLIO