Accueil » Journaux Officiels » Argentine » Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca » 31/07/2018
Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 31/7/2018
Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Pág. 2108 - 31/07/2018
BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL
ejecución de los trabajos denominados: Adecuación de instalación eléctrica en Esc. N 369 y JIN. Las Juntas Dpto. Ambato, Provincia de Catamarca, cuyo presupuesto oficial es de $ 195.231,37 y adjudícase a la firma ARQ423 de Acevedo Edgar Emanuel. Autorízase a la Dción. Pcial. de Infraestructura Escolar de Obras por Contrato, de la Subsec. de Unidad Ejecutora de Proyectos Educativos de Infraestructura Escolar, a suscribir con la adjudicataria el contrato de obra, previa constitución de la Garantía correspondiente y aprobación del mismo, como así también a realizar las certificaciones de obra pertinentes y a la Dirección mencionada, ambos organismos del Ministerio a librar las correspondientes Ordenes de Pago, conforme las disposiciones vigentes, con imputación a las partidas presupuestarias vigente.
El gasto se imputará a las partidas del presupuesto vigente.
Resol. Minist. OP. Nº 105 06-04-2018 Obras Públicas Rectifícase parcialmente el séptimo considerando de la Resol. Minist. OP. N 591/17, por lo que, donde dice: Que a fs. 177/118 toma intervención deberá Leerse: Que a fs. 117/118 toma intervención.
Resol. Minist. OP. Nº 106 06-04-2018 Obras Públicas Asígnase la Función de Asesor Legal en este Ministerio a Lucas Hernán Mercado, CUIL. 2028076322-6 de Pta. Pte., a partir del presente instrumento Legal y hasta nueva disposición.
Núm. 61
Seguridad Democrática. Déjase expresa constancia que este Ministerio el aporte de la provisión de todo el material que se indica en el Anexo del presente Convenio para la obra: Puesto de abigeato de la Villa El Portezuelo, en la cual, el mencionado material se entregará en 3 etapas debiendo certificarse cada una de ellas luego de su utilización realizándose un certificado final de provisión de material. Cabe aclarar que este Ministerio queda liberado de cualquier responsabilidad derivada de la ejecución de la obra objeto del presente.
Convenio para consulta en el Dpto. Archivo de esta Dirección.
Resol. Minist. OP. Nº 109 06-04-2018 Obras Públicas Aprópiase el gasto efectuado en el Ejercicio Financiero 2017 al Ejercicio Financiero 2018, cuyo monto es de $ 11.876,49, correspondiente a las Comisiones de Servicios que se efectuaron mediante este Ministerio , conforme al siguiente detalle: Victoria Zavaleta, Resol.
N 27/17, $ 2.000; Segundo Alejandro Casen, Resol. N
163/17, $ 1.875; José Antonio Villagra, Resol. N 721/
17, $ 1.670,00; Lucas Zampieri, Resol. N 206 y 498/
16, $ 790,06 y $ 1.316,43; Silvia Anahí Costa, Resol. N
294, 332 y 564/17, $ 1.725, $ 1.200 y $ 1.300. El gasto se imputará a las partidas presupuestarias del presupuesto vigente.
Resol. Minist. OP. Nº 107 06-04-2018 Obras Públicas Apruébase en todas sus partes el Convenio suscripto entre este Ministerio y la Municipalidad de Tinogasta, Dpto. Tinogasta. Déjase expresa constancia que este Ministerio aporta 200 bolsas de cemento para la obra: Cierre perimetral del Aeródromo de Tinogasta, Dpto. Tinogasta y en contraprestación, El Municipio de Tinogasta tendrá la responsabilidad de llevar la Dción.
Técnica y toda su construcción. El Ministerio se exime de todo tipo de vinculación con la obra a realizarse, aportando únicamente lo especificado en esta cláusula.
Convenio para consulta en el Dpto. Archivo de esta Dirección.
Resol. Minist. OP. Nº 110 06-04-2018 Obras Públicas Déjase sin efecto el Acta Acuerdo; Anexo I y la Resol. Minist. OP. N 11/18. Apruébase todo lo actuado por la Dción. Pcial. de Obras por Contrato de la Subsec. de Administración de Agua y Obras Hidráulicas de este Ministerio en relación al Acta Acuerdo de fecha 26MAR18 y su Anexo I, suscripta por el Ing. Hugo Mashud Creche, en su carácter de Supervisor de la Obra y Director Provincial de Obras por Contrato y las Empresas Consultora en Ingeniería y Técnica Industrial S.A., Hytsa Estudios y Proyectos S.A., UTE., representada por el Inspector Principal, Ing. Civil Ricardo Rubén Maidana, con respecto a la Ampliación de Plazo N 4 del Contrato del Servicio de Inspección Técnica correspondiente a la Obra: Sistema de Desages Cloacales para los Dptos. de Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo, Provincia de Catamarca, por el término de 7 meses y cuya finalización opera el 14ABR18.
Resol. Minist. OP. Nº 108 06-04-2018 Obras Públicas Apruébase en todas sus partes el Convenio suscripto entre este Ministerio y la Secretaría de
Resol. Minist. OP. Nº 111 06-04-2018 Obras Públicas Apruébase lo actuado por la Dción. Pcial. de Obras por Administración de Obras por Contrato de
