Je veux savoir à propos de…

Núm. 22 16/3/2012

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

DECRETOS
Segu n d a P u b lica ción L ey Nº 5353, Ar t. 4º, Inc. e Dcto. SP. N 369 24022012 Ser vicios Públicos Autorízase a este Ministerio a contratar mediante el sistema de Contratación Directa la ejecución de la Obra: Electrificación Calle Vicente Pone s a y Ave nida de l Pino, Dpto. C a pita l, C a ta m a rc a, c on un Pre s upues to Ofic ia l de $ 212.414,75, IVA incluido y con un plazo de ejecución de 60 día s, se gún la s c ondic iones establecidas en la Documentación aprobada por Resol. Minist. SP. N 17/12, facúltase a aprobar y adjudicar la Contratación autorizada preceden temente y a suscribir el contrato correspondiente, que será imputada a: Prog.3, Proy.1, Obra 7, U.Geog.4901, Fi.4, Fu.410, Inc.4, PP.2, pp.2, Moneda 1, FFin.155, Construcciones de Bienes de D ominio Públic o, de l pre s upue s to vige nte .
Procédase a la publicación por 2 días del presente instrumento en el Boletín Oficial y en los diarios de circulación provincia l. Remítase copia al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia.
Dcto. SP. N 370 24022012 Ser vicios Públicos Autorízase a este Ministerio a contratar mediante el sistema de Contratación Directa la ejecución de la Obra: Estación de Rebombeo Cisterna La Ripiera, Zona Sur, Capital, con un Presupuesto Oficial de $ 855.600, IVA incluido y con un plazo de ejecución de 120 días, según las condiciones establecidas en la Documentación aprobada por Resol. Minist. SP. N 06/12, facúltase a aprobar y adjudicar la Contratación autorizada prec e de nte m e nte y a s usc ribir e l c ontra to correspondiente, que será imputada a: Prog.26, Proy.1, Obra 1, U.Geog.4901, Fi.3, Fu.380, Inc.4, PP.2, pp.2, Moneda 1, FFin.408, Construcciones en Bienes de Dominio Público, del presupuesto vigente. Procédase a la publicación por 2 días del presente instrumento en el Boletín Oficial y en los diarios de circulación provincial. Remítase copia
Pág. 783

al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la C omis ión B ica m e ral de Se guim ie nto de la Emergencia.

Dcto. SP. N 371 24022012 Ser vicios Públicos Autorízase a este Ministerio a contratar mediante el sistema de Contratación Directa la ejecución de la Obra: Estación de Rebombeo C iste rna N orte , Zona N orte , Dpto. C a pita l, C a ta m a rc a, c on un Pre s upues to Ofic ia l de $ 657.200, IVA incluido y con un plazo de ejecución de 120 días, según las condiciones establecidas en la Documentación aprobada por Resol. Minist. SP.
N 08/12, facúltase a aproba r y adjudica r la Contratación autorizada precedentemente y a suscribir el contrato correspondiente, que será imputada a: Prog.3, Proy.1, Obra 7, U.Geog.4901, Fi.4, Fu.410, Inc.4, PP.2, pp.2, Moneda 1, FFin.155, Construcciones de Bienes de Dominio Público, del presupuesto vigente. Procédase a la publicación por 2 días del presente instrumento en el Boletín Oficial y en los diarios de circulación provincial. Remítase copia al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la C omis ión B ica m e ral de Se guim ie nto de la Emergencia.
Dcto. SP. N 372 24022012 Ser vicios Públicos Autorízase a este Ministerio a contratar mediante el sistema de Contratación Directa la ejecución de la Obra: Acueducto Planta 2, Zona Oeste, Capital, con un Presupuesto Oficial de $ 1.004.400, IVA incluido y con un plazo de ejecución de 120 días, según las condiciones establecidas en la Documentación aprobada por Resol. Minist. SP. N 07/12, facúltase a aprobar y adjudicar la Contratación autorizada preceden temente y a suscribir el contrato correspondiente, que será imputada a: Prog.26, Proy.1, Obra 3, U.Geog.4901, Fi.3, Fu.380, Inc.4, PP.2, pp.2, Moneda 1, FFin.408, Construcciones en Bienes de D ominio Públic o, de l pre s upue s to vige nte .
Procédase a la publicación por 2 días del presente instrumento en el Boletín Oficial y en los diarios de circ ulac ión provincia l. R emíta se c opia al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia.