Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 21/11/2019
Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
CONSIDERANDO:
Que por el citado convenio las partes pactan de común acuerdo reprogramar el plazo de ejecución de obra, el Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones, quedando como nueva fecha de terminación de la obra el día 06 de diciembre de 2019, según lo dictaminado en el orden 15 por la Comisión de Evaluación del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía.
Que se encuentran en Orden 04 los antecedentes y en Orden 08 el Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones reprogramados.
Que en el orden 15 obra el Acta de la Comisión de Evaluación del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, por la que se otorga la viabilidad técnica al convenio de que se trata.
Que en el orden 19 obra copia del dictamen del Consejo de Obras Públicas, órgano que considera pertinente la suscripción del convenio.
Por lo expuesto y teniendo en cuenta lo previsto en el Artículo 49 Inciso b del Decreto-Ley 4416/80 de Obras Públicas y modificaciones y lo dictaminado por el Consejo de Obras Públicas y por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1º - Apruébese el Convenio Nº 4 de Nueva Fecha de Finalización, celebrado entre la Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, representado por su Director, señor CARMELO GIARRIZZO y la U.T. CONSTRUCCIONES
ELECTROMECANICAS DEL OESTE CEOSA OHA CONSTRUCCIONES S.R.L., representada por su Representante Legal, Ingeniero FERNANDO ARIEL PORRETTA, contratista de la obra: CENTRO
FEDERAL PENITENCIARIO DE CUYO COMPLETAMIENTO DE OBRA CAMPO CACHEUTA LUJAN
DE CUYO - MENDOZA, según adjudicación dispuesta por Decreto N 2311/2017.
El referido instrumento en fotocopia autenticada, constante de UNA 1 hoja, integra el presente decreto como Anexo.
Artículo 2 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
CP. PEDRO MARTÍN KERCHNER
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en la edición web del Boletín Oficial del Gobierno de Mendoza --www.boletinoficial.mendoza.gov.ar--y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta dirección Provincial Av. Peltier 351 - 1º subsuelo - Cuerpo Central - Capital - Mendoza S/Cargo 21/11/2019 1 Pub.
Decreto N: 2381
MENDOZA,18 DE OCTUBRE DE 2019.
Visto el expediente N 4545-D-14-01409, en el cual la Doctora ANABEL ELIANA GAZALI, en
BO-2019-06540382-GDEMZA-SSLYTMGTYJ
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 21 de Noviembre de 2019
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica
página 7 de 141
