Je veux savoir à propos de…

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BOLETÍN OFICIAL

Artículo 25: CESIÓN DEL CONTRATO
El contratista no podrá transferir el contrato sin previa aprobación del Directorio del C.G.P.L.P. en el caso de autorizarse la transferencia, el Contratista seguirá siendo responsable frente al Consorcio por el accionar del Cesionario.
CAPÍTULO 7:
De las Penalidades Artículo 26: DETERMINACIÓN DE LAS PENALIDADES.
26.1.1 Mora en la Entrega: El retardo en la ejecución de la obra dará lugar a aplicación de las penalidades que se detallan en el presente artículo debiendo graduarse la misma en función del tiempo de retardo.
26.1.2. Incumplimiento de las obligaciones: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente pliego dará lugar a la aplicación de penalidades.
26.2. Penalidades: A los efectos de determinar la sanción aplicable se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados. Las mismas se graduarán desde el apercibimiento hasta una multa equivalente al 50% del valor del contrato.
Una vez resuelta la aplicación de una penalidad por el Comitente, de conformidad con el artículo 24, de acuerdo a lo que sobre el particular informe la Inspección actuante, su pago deberá efectivizarse dentro de los diez 10 días hábiles de su notificación.
Caso contrario, el Comitente podrá descontarla de la próxima certificación a realizar.
En caso de falta de pago, el Comitente podrá afectar también la garantía de contrato a dichos efectos.
CAPÍTULO 8:
De la Certificación y Forma de Pago Artículo 27: CERTIFICACIÓN
El Certificado, confeccionado por el Contratista, deberá ser suscrito por el Contratista y refrendado por la Inspección, dentro de los primeros cinco 5 días hábiles posteriores a la aprobación del Acta de Recepción. Dicho Certificado, debidamente conformado y rubricado, dará origen y habilitará a la presentación de la factura correspondiente por parte de la Contratista, quien deberá efectuar la presentación de dicha factura dentro de los dos días hábiles siguientes a la emisión del Certificado, en Mesa de Entradas del CGPLP.
Artículo 28: FORMA DE PAGO
El pago de los Certificados deberá hacerse dentro de los treinta 30 días de presentado con la respectiva factura.
CAPÍTULO 9:
De la Rescisión del Contrato ARTICULO 29: RESCISIÓN DEL CONTRATO
El Contrato podrá ser rescindido cuando el Contratista no llegare a justificar las demoras en la provisión de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras o se realizara fuera de los plazos estipulados, o por cualquier incumplimiento de cualquier obligación contractual.
Artículo 30: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
El incumplimiento por el Contratista de cualquiera de las obligaciones que le son impuestas en el presente Pliego, determinará que se afecte de inmediato la garantía de contrato respectiva. La ejecución de la misma se hará siempre por el Comitente.CAPÍTULO 10:
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Artículo 31: DOMICILIOS ESPECIALES. JURISDICCIÓN.
Todos los invitados que participen en la licitación deberán constituir domicilio especial dentro de los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se practiquen. Dicha constitución de domicilio subsistirá hasta tanto se constituya uno nuevo y se comunique, por medio fehaciente, su reemplazo. Los invitados, participantes, oferentes, adjudicatario y contratista, quedan sometidos a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, debiendo renunciar expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción. La presentación de la oferta importa la aceptación tácita de la jurisdicción judicial ut supra mencionada.
C.C. 1.894 / mar. 25 v. mar. 27

Provincia de Buenos Aires PRODE
Departamento Judicial Bahía Blanca
POR 3 DÍAS - En mi carácter de responsable del Programa de Relevamiento, organización, y destrucción de expedientes del Departamento Judicial Bahía Blanca, conforme Acuerdo N 3397 de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, hago saber que el día 24 de abril de 2013, se llevará a cabo la destrucción de causas penales, autorizada por Resolución N 147 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en un total de 6514 expedientes pertenecientes al Ex Juzgado Penal N 1 Secretaría N 1, año de inicio de causas 1933 a 1952, todos del Departamento Judicial Bahía Blanca, conforme a lo establecido en el Art. 115 inc. "c" de Ac. 3397. Las partes interesadas podrán manifestar su oposición dentro de los 20 días siguientes a la fecha de publicación de edictos conf. Art. 120 Ac. 3397, pudiendo a tales fines, consultar en la Mesa de Entradas del Programa de relevamiento, organización y destrucción de expedientes del departamento Judicial Bahía Blanca, sito en calle Sarmiento N 36, de Bahía Blanca, las listas de expedientes que serán destruidos. Bahía Blanca, 15 de marzo de 2013. María de las Nieves Duarte, Auxiliar Letrada.
C.C. 2.733 / mar. 27 v. abr. 4

LA PLATA, MIÉRCOLES 27 DE MARZO DE 2013

PÁGINA 2663

MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA
POR 2 DÍAS - La Municipalidad de Florencio Varela cita y emplaza por el término de treinta 30 días a titulares y/o interesados en los restos que se encuentran inhumados en las sepulturas del Cementerio local, que se detallan a continuación:
ARRENDATARIO
SEP
MANZ
SECC
1 ABREGU OSCAR NORBERTO
1 18
H 2
MATOS VICENTE DAVID
2 18
H 3
ARANDA RICARDO
3 18
H 4
SANDOVAL RICARDO ALBERTO
4 18
H 5
GARCIA NELIDA ESTELA
5 18
H 6
OSES MANUEL MARTIN
6 18
H 7
ALVAREZ JUAN ALBERTO
7 18
H 8
RODRIGUEZ IGNACIO
10
18
H 9
RUIZ UMBERTO
11
18
H 10
GOMEZ JORGE HORACIO
12
18
H 11
MUÑOZ JUAN MANUEL
13
18
H 12
SERRANOS MARCOS
14
18
H 13
CAYO PORCO WALTER
16
18
H 14
GONGORA VIVIANA ANDREA
19
18
H 15
ROJAS DARIO GUSTAVO
21
18
H 16
DURE ZULY MABEL
23
18
H 17
IBAÑEZ TERESA LUISA
24
18
H 18
SANTILLAN RAUL
25
18
H 19
OLGUIN ELENA LAURA
27
18
H 20
FERRERI CARLOS ALBERTO
28
18
H 21
ALEGRE MARIO
30
18
H 22
QUINTANA NESTOR RAMON
32
18
H 23
LARREA CRISTIN HERNAN
34
18
H 24
AVALOS ALEJANDRO DANIEL
37
18
H 25
AGUIRRE RAMON
38
18
H 26
GONZALEZ PEDRO
39
18
H 27
GARCIA RAMON ADRIAN
41
18
H 28
ALARCON JOSE LUIS
43
18
H 29
GALVEZ OSCAR EDUARDO
45
18
H 30
GAVILAN OSCAR MIGUEL
46
18
H 31
DA COSTA OSCAR ALFREDO
47
18
H 32
LAZARTE RAMON ENRIQUE
48
18
H 33
ACOSTA NORMA
49
18
H 34
CANDIA MARCOS
50
18
H 35
ESCALANTE EDUARDO HERNAN
51
18
H 36
JARA LUIS
52
18
H 37
LEGUIZAMON PEDRO ANASTACIO
53
18
H 38
SOSA CARLOS ALBERTO
54
18
H 39
TORRES EULALIO
55
18
H 40
GONZALEZ SERGIO
56
18
H 41
CARDOZO ANGELA
57
18
H 42
MEDINA RAMONA ANGELA
60
18
H 43
ESCALANTE LUCIA
61
18
H 44
TAPIA PEREZ JORGE MARIO
64
18
H 45
MAIDANA HECTOR
65
18
H 46
LOPEZ ALBA LAURA
66
18
H 47
APARICIO CLAUDIA ANGELICA
70
18
H 48
CAÑETE ESTEBAN IGNACIO
73
18
H 49
QUINTERO CLAUDIO JULIO
75
18
H 50
GOMEZ VICTOR RAMON
77
18
H 51
MUÑOZ FABIAN OMAR
79
18
H 52
SOSA HUMBERTO
81
18
H 53
ARCE CARLOS RUBEN
82
18
H 54
RUIZ MARIA ELSA
83
18
H 55
ALVAREZ NORMA
86
18
H 56
MRTINEZ NELIDA DEL CARMEN
87
18
H 57
CASTILLO ONORIO DELMECIO
89
18
H 58
GOMEZ ISABEL SILVIA
90
18
H 59
KEAR HELVINO
91
18
H 60
OLARTE PEDRO TRANCELINO
92
18
H 61
VELAZ MARTA ROSA
93
18
H 62
BRITO ROXANA
94
18
H 63
COMAN JOSE EMILIANO
96
18
H 64
ZAMORA HILMELDA MABEL
99
18
H 65
SANABRIA GENARO
100
18
H 66
RODRIGUEZ YORYONIO
101
18
H 67
MALDONADO CIRILO
103
18
H 68
SANDOVAL RICARDO ALBERTO
104
18
H 69
VIETTA HECTOR
105
18
H 70
CUEVA MARIANA NOEMI
106
18
H 71
GIMENEZ RAUL FEDERICO
107
18
H 72
ROMERO VICTOR MANUEL
108
18
H 73
TEVEZ DIONICIO
109
18
H 74
RONCHI BEATRIZ C.
110
18
H 75
MARECO MAMERTO
111
18
H 76
SANABRIA MATO ERMELINDA
112
18
H 77
STRAKA JUAN ALBERTO
113
18
H 78
OJEDA EDGARDO
114
18
H 79
CATTANEO TELIO OMAR
115
18
H 80
VALDEZ MARTIN ADOLFO
116
18
H 81
CORDOBA GLADYS ISABEL
117
18
H 82
PUYOL CLEMENTINO
118
18
H 83
SALA ESTEBAN
119
18
H 84
ROJAS JUAN OSCAR
120
18
H 85
BRIGMARDELLO ANGEL RODOLFO
123
18
H 86
CASERE RAMON FRANCISCO
125
18
H