Je veux savoir à propos de…
- Espagne
Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación de un contrato de obras, por subasta en procedimiento abierto.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1.026/99.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de
rehabilitación de espacios en planta baja del Palacio de
Justicia de Plasencia (Cáceres).
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Plasencia (Cáceres).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 57.307.394 pesetas.
5. Garantía provisional: 1.146.148 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, planta
tercera.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 91 390 49 71 y 91 390 49 74.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Vigésimo día natural a partir del
siguiente al de la publicación. Si fuera festivo o
sábado, se prorrogará hasta el siguiente hábil.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría e.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las
catorce horas del vigésimo sexto día natural a partir del
siguiente al de la publicación. Si fuera festivo, se
prorrogará hasta el siguiente hábil.
b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres, según detalle en el pliego citado.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
General).
2.a Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana).
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Concurso.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del
adjudicatario.
Madrid, 25 de octubre de 1999.-El Subsecretario,
Ramón García Mena.-&90.
Fuente: Boletin Oficial del Estado (BOE) Nº 257 del Miércoles 27 de Octubre de 1999. Anuncios, Ministerio De Justicia.