Quiero saber acerca de...

Paraná, martes 7 de mayo de 2019

BOLETIN OFICIAL

firmas por el funcionario que efectúa la entrega, a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, debiéndose aplicar las disposiciones establecidas por el Decreto N 6440/94 SOySP.
DECRETO Nº 4210 MPIyS
Paraná, 3 de diciembre de 2018
Facultando a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y servicios a emitir el pago a la Empresa CEMYC S.R.L. por un monto total de $
46.458,48, en concepto de intereses por pago fuera de término del Certificado de Obra N 8 y su respectivo anexo correspondiente a la obra Refuncionalización, restauración y puesta en valor Escuela Nº 2 25 de Mayo" -Paraná - Departamento Paraná", conforme la liquidación elaborada por la División Redeterminación de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones, y aprobada mediante Resolución N 162 SSAyC de fecha 12 de junio de 2018, norma legal que forma parte con su Anexo I del presente, debiendo la firma antes mencionada presentar la factura debidamente conformada, previa emisión de la correspondiente orden de entrega para la atención del gasto, con cargo de oportuna rendición ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
DECRETO Nº 4211 MPIyS
Paraná, 3 de diciembre de 2018
Autorizando la cesión de la obra Construcción de S.U.M. Cocina, Despensa y Dos Aulas Escuela N 81 Domingo Faustino Sarmiento"
- Villaguay - Departamento Villaguay", formalizada entre las firmas Gustavo Daniel Bruchi y Luca Construcciones S.A. acorde con el convenio de cesión de contrato de obra pública suscripto entre ambos el 09 de abril de 2018, con certificación de firmas que en original integra el presente y adjudicando a esta última la continuidad de los trabajos asumiendo la totalidad de las responsabilidades impresas en el contrato formalizado por el cedente.
Aceptando las Pólizas de Caución Nºs. 000114079 y 000114078
extendidas por el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, por el valor de $ 399.788,00 y $ 199.893,80, respectivamente, presentadas por la Empresa Luca Construcciones S.A. en concepto de sustitución del anticipo financiero y garantía de ejecución de contrato en reemplazo de la integración efectuada oportunamente por la empresa cedente.
Facultando a la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones a suscribir con la Empresa Luca Construcciones S.A. el acta de toma de posesión de la obra mencionada.
Facultando al inspector de la obra motivo de estos actuados a readecuar el plazo contractual a partir de la toma de posesión de la misma.
Las retenciones en concepto de Fondo de Reparos 5% sobre los certificados emitidos quedaran en resguardo hasta la Recepción Definitiva de la obra en cuestión o hasta su sustitución por parte del nuevo contratista.
Autorizando a la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones a efectuar la devolución de las Pólizas N 000109434 por el valor de por el valor de $ 399.788,00 y N 000105589 por el valor de $
199.893,80 del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos a la Firma Gustavo Daniel Bruchi, presentadas en concepto de anticipo financiero y en concepto del 5% garantía de contrato respectivamente de la obra cuya cesión se autoriza.
La Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones a través del Departamento Despacho, efectuará la notificación fehaciente de lo dispuesto precedentemente al domicilio legal constituido por la empresa mencionada.
DECRETO Nº 4212 MPIyS
REVOCANDO DECRETO
Paraná, 3 de diciembre de 2018
VISTO:
El Decreto Nº 2330 MPIyS de fecha 28 de julio de 2014; y CONSIDERANDO:
Que por el citado decreto, se autorizó a la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones a efectuar el llamado a licitación pública, para contratar la ejecución de la obra Construcción Centro de Salud Tipo 2000 Basilio Galanti" - Colonia Crespo - Departamento Paraná", con un presupuesto oficial de $ 1.146.379,09 en concepto de materiales y mano de obra, con precios vigentes al mes de febrero de 2014, estipulándose un plazo de ejecución de los trabajos de 150 días corridos, conforme a la documentación técnica aprobada por Resolución N 210 SSAyC de fecha 07 de mayo de 2014; y Que atento al tiempo transcurrido y ante la necesidad de ejecutar la obra referenciada, mediante Resolución Nº 111/18 SSAyC se aprobó el Proyecto Nº H-12-08, actualizándose el presupuesto oficial con precios vigentes al mes de marzo de 2018, arribando el mismo a
3

la suma de $ 3.097.610,55 en concepto de materiales y mano de obra, estipulándose un plazo de ejecución de los trabajos de 150
días corridos; propiciándose, a su vez, la rectificación parcial del Decreto Nº 2330/14 MPIyS; y Que la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia, mediante Dictamen Nº 128/18 y luego de un exhaustivo análisis, considera conveniente revocar el Decreto Nº 2330 MPIyS de fecha 28 de julio de 2014, siempre y cuando se encuentren expresadas las razones de oportunidad, mérito y conveniencia que así lo justifiquen; y Que ante una nueva valoración del interés público y contando con previsión presupuestaria, la Administración decide dictar un nuevo acto que satisfaga de manera actual dicho interés, autorizando a la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones a efectuar el llamado a licitación pública para contratar la obra referenciada; y Que en tal tarea, la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones confecciona un nuevo proyecto de obra, conformado por: memoria descriptiva, pliego complementario de condiciones, cartel de obra, anexo pliego complementario pliego general de condiciones, anexo pliego general, cláusulas técnicas particulares, cláusulas técnicas generales, especificaciones técnicas generales - estructura de hormigón armado, especificaciones técnicas generales - estructuras metálicas, especificaciones técnicas generales instalaciones eléctricas, especificaciones técnicas generales instalaciones sanitarias, especificaciones técnicas generales instalaciones de gas envasado, especificaciones técnicas generales - planilla de mezclas, cómputo métrico, planos, circular, presupuesto oficial por materiales y mano de obra que asciende a la suma de $ 3.77
4.652,16 con valores al mes de agosto de 2018 y un plazo de ejecución de los trabajos de 150 días corridos, documentación que es aprobada mediante Resolución N 345/18 SSAyC, siendo de aplicación además los pliegos general y complementario aprobados por Decreto N 27/06 GOB, modificados parcialmente por Decreto Nº 3264/16 MPIyS; y Que asimismo, conforme lo dispuesto por Resolución Nº 1178/17
MPIyS y a los efectos de determinar la estructura de ponderación de insumos principales estableció que el tipo de obra a ejecutarse, está contemplada como Obra de Arquitectura, Columna 1. Arquitectura - 2. Nueva de alta y baja complejidad, según el anexo del artículo 34 del pliego complementario de condiciones; y Que la obra aludida se encuentra prevista en el presupuesto vigente de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones, con un crédito de $ 3.000.000, monto considerado suficiente para cubrir los gastos de licitación y proceso de la misma, destacando que se encuentra incluida en el anteproyecto de presupuesto para el año 2019; y Que han tomado intervención de competencia la Asesoría Legal de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios y la Contaduría General de la Provincia. Asimismo, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N 307/16 MPIyS; y Que la obra se ejecutará por el sistema de contratación, de conformidad a lo establecido en el artículo 9, inciso a y artículo 10, inciso a, punto 1 y artículo 12, inciso a del Decreto Ley de Obras Públicas Nº 6351, ratificado por Ley N 7495 y concordantes de su Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOySP, en concordancia con los pliegos aprobados por Decreto Nº 27/06 GOB, modificado por Decreto Nº 3264/16 MPIyS, como así también, el artículo 17, inciso a del Decreto Nº 404/95 MEOySP - Texto Único y Ordenado de la Ley N 5140 de Administración Financiera, de los Bienes y las Contrataciones, atento a su incidencia en más de un ejercicio presupuestario;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia D E C R E T A :
Art. 1º - Revócase el Decreto Nº 2330 MPIyS de fecha 28 de julio de 2014, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente norma legal.
Art. 2º - Autorízase a la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones a efectuar el llamado a licitación pública, para adjudicar la ejecución de la obra Construcción Centro de Salud Tipo 2.000
Basilio Galanti" - Colonia Crespo - Departamento Paraná", con un presupuesto oficial de pesos tres millones setecientos setenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y dos con dieciséis centavos $
3.774.652,16 en concepto de materiales y mano de obra, con precios vigentes al mes de agosto de 2018, estipulándose un plazo de ejecución de los trabajos de ciento cincuenta 150 días corridos, de conformidad a la documentación técnica aprobada por Resolución Nº 345 SSAyC, de fecha 26 de octubre de 2018.
Art. 3º - Autorízase a la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones a invertir hasta la suma de $ 3.000.000, en el presente