Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes del 14/6/2022
Versión en texto ¿Qué es?Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes
Nº 28.547
Obra: CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS, OBRAS
COMPLEMENTARIAS, ARBOLADO Y ALUMBRADO
PÚBLICO DEL CONJUNTO, GRUPO 1-DEPARTAMENTO
GOYA-CORRIENTES, en el Marco del Programa Casa Propia-Construir Futuro-Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, con un Presupuesto Oficial de PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CINCO CON DOCE CENTAVOS $150.157.885,12.-, por el Sistema de Ajuste Alzado, y un plazo de ejecución de TRESCIENTOS 300 DÍAS CORRIDOS; todo ello, de acuerdo a lo previsto en los artículos 6 y 12, inciso a, de la Ley de Obras Públicas Nº 3079 y su Decreto Reglamentario Nº 4800/72 y Tope establecido por Decreto Nº 359/2021. ART. 2º.- ADJUDICAR a la Empresa ALFA CONSTRUCCIONES - SUCESIÓN de DIERINGER
AR TUR O ORLANDO , la ejecución de la obra, correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA N 06/2021, de este Instituto CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS, OBRAS
COMPLEMENTARIAS, ARBOLADO Y ALUMBRADO
PÚBLICO DEL CONJUNTO, GRUPO 1 - DEPARTAMENTO
GOYA CORRIENTES, en el Marco del Programa Casa Propia-Construir Futuro-Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, por la suma de PESOS CIENTO
SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON NUEVE
CENTAVOS $179.225.287,09.-, por el Sistema de Ajuste Alzado, y un plazo de ejecución de TRESCIENTOS 300
DÍAS CORRIDOS, suma equivalente a 1.967.778,73 UVIs de acuerdo a la cotización de $91,08 por UVIs establecida por el BCRA para el día 17/09/21; habiéndose imputado, en forma definitiva, dicho monto en la Partida N 3400-16-51-421, en el Ejercicio Económico del año 2022. Debiendo suscribirse el Contrato Correspondiente. ART. 3.- ACEPTAR la renuncia por parte de la Contratista a eventuales reclamos por adicionales emergentes a circunstancias no previstas en el proyecto, Anexo 1 Cuerpo 1 - fs. 55.
ART. 4º.- ELEVAR al Poder Ejecutivo Provincial para la ratificación de lo actuado, a través del Decreto correspondiente. ART. 5.- COMUNICAR, registrar, pasar al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, para la gestión del Decreto pertinente, y archivar.
Que en el Considerando de la norma aludida, se efectúa una cita de los antecedentes documentales y técnicos, vinculados al procedimiento licitatorio implementado en estos actuados.
Que a fs. 267 la Gerencia de Administración y Finanzas del INVICO, expresa: Conforme al informe de la Comisión Evaluadora de la Licitación Pública N 06/2021
a fs. 250-251 y Providencia de Intervención N 5711/21 a fs. 252 para la adjudicación de la obra de referencia, se informa que se toman los recaudos necesarios para su afectación presupuestaria al ejercicio año 2022.
La imputación presupuestar ia definitiva que corresponde, a nivel de Actividad u Obra es la que a continuación se consigna: 34-00-16-51-421 por la suma $179.225.287,09.
Que en función a la opinión vertida por la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Instituto de Vivienda de Corrientes a fs. 264 y vta., el Interventor de dicho organismo, dicta la
CORRIENTES, 14 DE JUNIO DE 2022
Resolución Nº 2 de fecha 26 de enero de 2022, en los términos del ejemplar que en copia certificada luce a fs.
270/273.
Que a fs. 277/278 y vta., y 318 y vta. Fiscalía de Estado emite Dictámenes Nº 00110 de fecha 7 de febrero de 2022 y Nº 00324 del 26 de abril de 2022, respectivamente, solicitando recaudos previos.
Que en función de lo solicitado procedentemente, a fs.
280/312 y 320/323, vuelve a intervenir el Instituto de Vivienda de Corrientes.
Que a fs. 315 luce informe de la Dirección Registro de Constructores y Consultores del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, manifestando que la Empresa SUCESIÓN DE DIERINGER ARTURO ORLANDO CUIT N
20-10567199-8, cumple con lo establecido en los artículos 2, 22 y 24 del Decreto Nº 2.328/2012 y artículo 2
del Decreto N 536/2013, por lo que queda habilitada a ser considerada su oferta.
Que a fs. 316 y vta. se expide la Dirección de Asuntos Jurídicos y Administrativos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través del dictamen de fecha 26 de abril de 2022.
Que en base a lo precedentemente expuesto y lo establecido en la Ley Nº 6.233, artículos 6º y 15, a fs. 324 el Ministro de Obras y Servicios Públicos, considera procedente la continuidad de lo gestionado.
Que atento a los antecedentes y constancias obrantes en estos actuados, se estima pertinente aprobar la Resolución N 2 de fecha 26 de enero de 2022, emitida por el Interventor del Instituto de Vivienda de Corrientes, que en copia certificada luce a fs. 270/273.
Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 162, incisos 1 y 2 de la Constitución de la Provincia de Corrientes, El Gobernador de la Provincia Decreta:
ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE la Resolución N 2 de fecha 26 de enero de 2022, emitida por el Interventor del Instituto de Vivienda de Corrientes, cuya copia certificada se acompaña como anexo y forma parte del presente decreto.
ARTÍCULO 2º: El presente decreto es refrendado por el Ministro de Obras y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Oficial, líbrese copia al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y pásese al Instituto de Vivienda de Corrientes, a sus efectos.
Dr. Gustavo Adolfo Valdés Sr. Osvaldo Claudio Polich
Decreto Nº 1204
Corrientes, 2 de mayo de 2022
Visto:
El expediente N 190-00570-2022 del registro del Ministerio de Turismo; y Considerando:
Que el Ministerio de Turismo solicita incorporar recursos al presupuesto vigente como consecuencia de mayor recaudación registrada en el concepto 12303
DONACIONES destinada a afrontar gastos derivados del
PAG. Nº 9
