Quiero saber acerca de...

Que al ser el plazo de finalización de obras de trescientos 300
días contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obras, la fecha de finalización de las mismas seria el día 13 de Agosto de 2018.
Que mediante Resolución Nº 312/17 se amplió el plazo de obra por dieciocho 18 días más, siendo la nueva fecha de finalización el día 1 de Septiembre de 2018.
Que mediante Resolución Nº 45/18 se amplió el plazo de obra por veintitrés 23 días más, siendo la nueva fecha de finalización el día 24 de Septiembre de 2018.
Que mediante Resolución Nº 210/18 se amplió el plazo de obra por cuarenta y siete 47 días más, siendo la nueva fecha de finalización el día 10 de Noviembre de 2018.
Que la empresa contratista PASALTO MATERIALES SRL
mediante Notas de Pedido solicitó la ampliación de plazos para los meses de Septiembre y Octubre de 2018.
Que el Director de Obras adjunta un resumen mensual de los días trabajados y con suspensión de tareas por problemas meteorológicos, y feriados, sugiriendo la ampliación del plazo de obra por un periodo de once 11 días corridos.
Que el artículo 5º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones preveé la ampliación de los plazos de obra por cuestiones meteorológicas y feriados.
Que con fecha 11 de Julio de 2018, las partes firmaron un Acta de Suspensión de Obras, por necesidad de adecuación de plazo y periodos, para los meses de Julio y Agosto de 2018.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON
PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUE LVE
ARTÍCULO 1º.- Ampliar el plazo de finalización de Obra a la empresa PASALTO MATERIALES
SRL para la ejecución de la Obra BACHEO DE HORMIGONZONA SUR, por un plazo de once 11 días por los meses de Septiembre y Octubre 2018.
ARTÍCULO 2º.- Suspender la ejecución de la Obra BACHEO DE HORMIGONZONA SUR, en el periodo comprendido entre el día 20 de Julio y 31 de Agosto de 2018, lo que suma un total de Cincuenta y Un 51 días corridos.
ARTICULO 3º.- Establecer como nuevo plazo de finalización de la Obra BACHEO DE
HORMIGONZONA SUR, el día 11 de Enero de 2019.ARTICULO 4º.- Dese al Registro de Resoluciones; para su notificación y demás efectos intervengan la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.
PGS/
g.l.
Registrado bajo el numero 299/2018
EXPEDIENTE Nº 306/O/18-Cpo1
Mar del Plata, 21 de Noviembre de 2018.
VISTO el requerimiento efectuado por la Sra. María Agustina Martos Orlov, titular del comercio HUMO - PATIO DE CARNES, sito en calle Castelli nº 1219, mediante Expediente nº 306/O/18-Cpo1, y CONSIDERANDO
Que a fs. 1 la Sra. María Agustina Martos Orlov solicita autorización para la utilización de un 1 espacio reservado para la instalación de un módulo para el estacionamiento de motos y bicicletas frente al inmueble sito en calle Castelli nº 1219 de la ciudad de Mar del Plata.
Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la Ordenanza nº 10.476.
Que a fs. 15 y 16 el Departamento de Ingeniería de Tránsito, se ha expedido favorablemente.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Autorizar a la Sra. María Agustina Martos Orlov, la utilización de un espacio reservado de seis 6 metros, para ser utilizado únicamente para la instalación de un módulo para el estacionamiento de motos y bicicletas, frente al inmueble denominado HUMO - PATIO DE CARNES
- sito en calle Castelli nº 1219 de esta ciudad, el que deberá ser instalado, señalizado en sus cuatro caras indicando su uso público; y conservado por el recurrente.
ARTÍCULO 2.-La autorización otorgada por el artículo anterior solo tendrá efecto a partir del momento en que el solicitante realice el pago del canon anual establecido en la Ordenanza Impositiva
11