Inicio » Diarios y Boletines Oficiales » Villa Carlos Paz » Boletín Oficial de Villa Carlos Paz » 17/04/2018
Boletín Oficial de Villa Carlos Paz del 17/4/2018
Versión en texto ¿Qué es?Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.
Fuente: Boletín Oficial de Villa Carlos Paz
Boletín Oficial Municipal de Villa Carlos Paz
CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 08 de marzo de 2018
DECRETA
VISTO: El informe presentado por la Inspección de la Obra: PLAN DE
CORDONES CUNETAS EN Bº COLINAS, obrante en el expediente Nro. 151949/2017; y CONSIDERANDO: Que en el mismo se solicita la ampliación de trabajos a ejecutar y consecuentemente del presupuesto de la obra.Que la cantidad de 13.000 metros cuadrados de obra previstos por el proyecto ya fue ejecutada en su totalidad con fondos de la Provincia, Fondo de Desarrollo Urbano Partida 37.01.100.2.24.427.Que por adecuación de niveles se agregaron badenes, paños de hormigón, varios de estos sobre alcantarillas, todas las mejoras suman 850 metros cuadrados faltando ejecutar las calles: Cerro de la Gloria 260,00 m2; Cerro Catedral 140,00 m2; Amazonas 70,00 m2;
Aconcagua 280,00 m2 sobrando alrededor de 100,00 m2 para badenes varios necesarios en la bocacalle de Cerro catedral con Cerro de la Gloria.Que la situación descripta está contemplada en la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 8614 y modificatorias, que prevé ampliaciones de obra de hasta en un 20% sin el consentimiento de la contratista, siendo la presente ampliación de un 5,91%, sumando el total de ampliación de un 9,56%, con la anteriormente aprobada por Decreto Nº 486/B/2017.Que corresponde en consecuencia emitir el acto administrativo que sustenta a la ampliación.Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones
Marzo de 2018
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la ampliación de trabajos a ejecutar y de presupuesto de la Obra PLAN DE CORDONES CUNETAS EN
Bº COLINAS, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente, según el siguiente detalle:
Ítem 1 Cordones Cunetas, aumenta 850,00
metros cuadrados.
Ítem 2 Extracción de Roca, No sufre variaciones.
Ítem 3 Rampas para Discapacitados, No sufre variaciones.ARTÍCULO 2º.- El monto correspondiente a la mayor cantidad de obra a ejecutar asciende a la suma de Pesos: cuatrocientos cuarenta y dos mil $ 442.000,00 y será afectado a la partida de la obra 37.01.100.2.24.413 del Presupuesto General de Gastos en Vigencia.ARTÍCULO 3º.- Otorgar a la Empresa Roda Adolfo Armando. un ampliación de plazo contractual de 30 días contados a partir de la notificación del presente Decreto.ARTÍCULO 4º.- Previo al cumplimiento de lo establecido en el presente, dése intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.
DECRETO N 155 / B / 2018.
CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 08 de marzo de 2018
VISTO: El expediente Nº 162796/18, presentado por la Sra. Paola Andrea Bonza y el Sr. Pablo Rossi, en representación de la Organización TGD Padres Carlos Paz Tea, quienes solicitan autorización para el uso de los Jardines Municipales para la realización de una actividad en conmemoración de Día
Publicado: Abril de 2018
- página 11 -
