Inicio » Diarios y Boletines Oficiales » Argentina » Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca » 29/08/2011
Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 29/8/2011
Versión en texto ¿Qué es?Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Pág. 2838 26/08/2011
BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL
presupuesto oficial as ciende a $ 119.889,27.
Adjudícase a la empresa DIMEN SRL., con un plazo de ejecución de obra de 30 días corridos, por el Sistema de Ajuste Alzado. Autorízase a la D ire c c ión m enc iona da a s us cribir c on la adjudicataria el contrato de obra pertinente, previa constitución de la garantía correspondiente y aprobación del mismo. El gasto será imputado a:
Prog.25 Subprog.0 Proy.3 Act.0 Obra 40
Fi.3 Fu.346 Inc.4, PP.2 Pp.1 psp.0 M.1
FFin.413 U.Geog.4901, Construcciones en Bienes de Dominio Privado, del presupuesto vigente.
Resol. Minist. OSP. N 197 26052011
O b r a s y Ser vicios P ú b licos R ec onóc es e retroactivamente al 26MAR10, el Suplemento por Subrogancia en la Categ.22, Agrup. Admin. a favor de los agentes Srta. Ana María Arroyo, CUIL. 27
0666501642, Categ.17, como encargada División Secretaría y al Sr. Héctor Gustavo Nieva, CUIL.
20136320212, Categ.19, como Encargado de la División Evaluación y Capacidad Empresarial del Dpto. Registro Pcial. de Constructores y Licitadores de Obras Públicas, ambos Pta. Pte. de la Subsec de Infra e struc tura Public a de e s te Minis te rio.
Autorízase a la Dción. Pcial. de Recursos Humanos a practicar la liquidación correspondiente a los agentes, mientras desempeñen dichas funciones.
Resol. Minist. OSP. N 198 31052011
O br a s y Ser vicios Pú b licos Apruébase el Nomenclador Gral. de Insumos, correspondiente al período 01 al 28FEB11 y del 01 al 31MAR11, que como Anexos I y II forman parte del presente instrume nto y la Fe de Erra ta , de l Anexo I, Nomenclador Gral. de Insumos del 01 al 31ENE11, Resol. Minist. OSP. Nº 109/11, para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.
Resol. Minist. OSP. SIP N 199 3105
2011 Obr as y Ser vicios Públicos Apruébase lo actuado por la Dción. Pcial. de Mantenimiento y Ejecución de Obras Públicas de la Subsec. de Infraestructura Pública de este Ministerio en el Concurso de Precios N 03/11, para la ejecución de la Obra: Hospital de Villa Dolores, Instalaciones Sa nita ria s, Villa D olores, Dpto. Valle Viejo, C atam arca , cuyo pres upue s to ofic ia l es de $ 765.333,84 y a djudíc a se a la Em pre s a
Núm. 68
Constructora de Juan Carlos Isi del Ing. Juan Carlos Isi, con un plazo de ejecución de 120 días corridos, por el Sistema de Ajuste Alzado. Autorízase a la D ire c c ión m enc iona da a s us cribir c on la adjudicataria el contrato de obra pertinente, previa constitución de la garantía correspondiente y aprobación del mismo. El gasto será imputado a:
Prog.30 Subprog.0 Proy.3 Act.0 Obra 1
Fi.3 Fu.10 Inc.4 PP.2 pp.1 psp.0 M.1
FFin.129 U.Geog.11201, Construcciones de Bienes Privados, del presupuesto vigente.
Resol. Minist. OSP. N 200 31052011
O b r a s y Ser vicios P ú b licos R ec tifíca se parcialmente el Art. 1 de la Resol. Minist. OSP.
N 186/11, e n donde dic e A c ta de Redeterminación Provisoria deberá leerse Acta de Redeterminación Definitiva Resol. Minist. OSP. N 201 31052011
O br a s y Ser vicios Pú b licos Apruébase el noveno Padrón de Beneficiarios del Programa Tarifa de Interés Social T.I.S. de Energía Eléctrica, el que forma parte de la presente. Facúltase a la Subsec. de Servicios Públicos para que proceda a notificar a la Empresa prestataria del servicio EDECAT S.A. y al Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones EN.RE. Padrón para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.
Resol. Minist. OSP. N 202 06062011
Obr as y Ser vicios Públicos Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio a confeccionar la Orden de Pago por $ 374.261,65
a fa vor de Aguas de C atam arc a S.A.P.E.M., correspondiente al desembolso para la recuperación y limpieza del Dique El Jumeal. El gasto será imputado a: Prog.3 Subprog.0 Proy.2 Act.1
Obra 1 U.Geog.4901 Fi.3 Fu.380 Inc.5
PP.2 pp.6 psp.0 M.1 FFin.129, Transferencia a Empresas Privadas.
Resol. Minist. OSP. SIP. N 203 0606
2011 Obr as y Ser vicios Públicos Rescíndase el Contrato de Obra Pública, que fuera celebrado entre la Dción. Pcial. de Mantenimiento y Ejecución de Obras Públicas de la Subsec. de Infraestructura Públic a de es te Minis te rio y la Em pre s a Construcciones Capa SRL., para la ejecución de la
