Quiero saber acerca de...

Núm. 89 04/11/2008

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

presentados por el Locador, conforme lo establece la Cláusula Cuarta del Contrato de Locación de Obra, como así también efectuar la comunicación pertinente a la Subsec. de Recursos Humanos y Gestión Pública, conforme lo establecido en el Art.
5º del Dcto. Acdo. Nº 373/08. Autorízase a la Dción.
Pcial. de Administración de este Ministerio a confeccionar las correspondientes Ordenes de Pago, de conformidad a las disposiciones legales vigentes, con imputación a la partida presupuestaria: Prog.19
Subprog.0 Proy.2 Act.0 Obra 28 Fi.3
Fu.346 Inc.3 PP.4 pp.1 psp.0 FFin.115
Moneda 1 U.Geog.10, Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad, del presupuesto vigente.

Resol. Minist. OSP. SIP Nº 690 1208
2008 Obr as y Ser vicios Públicos Apruébase lo actuado por la Dción. Pcial. de Mantenimiento y Ejecución de Obras Públicas de la Subsec. de Infraestructura Pública de este Ministerio, en la Contratación Directa Nº 111/08, para la ejecución de los trabajos denominados: Reparaciones Varias, Escuela Nº 310 La Renovación, Dpto. La Paz, Ca tama rca , cuyo Presupues to O fic ial es de $ 59.053,18. Adjudícase a la empresa A.L.F.A.
CONS. S.R.L., por $ 62.000,00, con un plazo de ejecución de 60 días corridos por el Sistema de A jus te A lz a do. A utoríz a s e a la D ire c ción mencionada, a suscribir con la Adjudicataria, el Contrato de Obra, previa constitución de la garantía y aprobación del mismo. El gasto se imputará a:
Prog.25 Subprog.0 Proy.3 Act.0 Obra 3
Fi.3 Fu.340 Inc.4 PP.2 pp.1 psp.0 Moneda 1 FFin.115 U.Geog.10, Construcciones en Bienes de Dominio Privado, del presupuesto vigente.
Resol. Minist. OSP. Nº 691 12082008
Obr as y Ser vicios Públicos Dispónese, a partir del 18AGO08 y por el término de 4 meses, el Alta de 20 operarios para la ejecución de la Obra:
Construcción de Defensas sobre Río Villa Vil, D pto. B elé n, C a tam a rc a, c onform e a la s disposiciones establecidas en el Dcto. Acdo. Nº 2286/05, según el siguiente detalle: Abran Aristeo Abarz a, DN I. Nº 18.238.795 O tto Mauric io Casimiro, DNI. Nº 26.091.024 Raúl Antonio Chaile, DNI. Nº 23.294.359 Guillermo Donato Cruz, DNI. Nº 23.294.352 Claudio Sebastián
Pág. 3877

Delgado, DNI. Nº 31.924.241 Omar Federico Delgado, DNI. Nº 33.931.025 Gustavo Alejandro Figueroa, DNI. Nº 28.606.899 Vicente Guillermo Figueroa, DNI. Nº 27.525.542 Anacleto Pachado, DNI. Nº 11.092.141 Angel Bautista Pachado, DNI.
Nº 33.385.549 Daniel Randolfo Pachado, DNI. Nº 22.725.979 J os é D a río Pa c ha do, D N I. N º 34.313.160 Ra úl Erne s to Pe re ira , D N I. N º 30.897.576 Luis A lbe rto R eye s , D N I. N º 27.525.584 Ignacio Loyola Salgado, DNI. Nº 08.044.427 Edgardo Rolando Segovia, DNI. Nº 30.523.903 D enis D a vid Segovia , DN I. N º 31.336.387 Jaime H ilario Segovia, DNI. Nº 26.540.588 Oscar Aurelio Segovia, DNI. Nº 13.586.313 Teodoro Darío Segovia, DNI. Nº 31.924.213, todos en Ca teg. 10. El gas to se imputará a: SAF.005 Ju.70 Prog.10 Proy.3
Obra 3 Fi.4 Fu.440 Inc.1 PP.2,4 pp.1,2,5,6
psp.4 FFin.144 U.Geog.3599, General, del presupuesto vigente.

Resol. Minist. OSP. Nº 692 12082008
O br as y Ser vicios P úb licos Apruébase lo actuado por la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio, en la Contratación Directa del Servicio de Gastos de Ceremonial: Alojamiento para los Profesionales Rubén Amione y Humberto Alonso, que efectuaron Estudios de Planificación para la ejecución de Estructuras Varias en la Obra:
Plaza Parque de los Niños, por el término de 8 días, a partir del 25MAY y hasta el 2JUN08. Adjudícase a la firma GRAND HOTEL de María Antonieta Cattaruzza, por $ 1.151,00, conforme lo aconsejado por Asesoría Jurídica de la Dirección mencionada, en el Dictamen Nº 017/08 y autorízase a la misma, a librar la correspondiente Orden de Pago, conforme a la normativa vigente. El gasto se imputará a:
Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130
Inc.3 PP.9 pp.1 FFin.115 Moneda 1, servicios de ceremoniales, del presupuesto vigente.
Resol. Minist. OSP. Nº 693 12082008
Obr as y Ser vicios Públicos Dispónese una nueva prórroga, a partir del 1JUL y hasta el 31DIC08, de la vigencia de los Contratos del Personal Operario, que ejecuta los trabajos denominados: Ruta Provincial Nº 34, Sección: Acceso a Medanitos, Palo Blanco, Dpto. Tinogasta, Catamarca. El gasto se imputará a la partida presupuestaria indicada por Vialidad Provincial.