Quiero saber acerca de...

Que a fs. 131 a través del DECRETO N 3551/12 se adjudicó a los Sres./ra ESTER ROSA ANTONIOLLI, ALDO ENRIQUE DELL" INNOCENTI Y FRANCO NICOLAS DELL" INNOCENTI una parcela del P.l.M.E.N
identificado como J1 ND ubicada en el sector noroeste de la manzana J con frente a la calle N4 de la ampliación del Parque Industrial.
Que a fs.137 se ratificó el Decreto N 3551/12 por Ordenanza 108/12.Que a fs. 148 a 149 obra Notificación a los Sres. Antonelli intimando a que presente la causa del retraso de más de un año, en caso que se justifique el retraso, la Municipalidad podrá reveer los plazos de ejecución, prorrogando el plazo no mayor al retraso producido. Se informa que es oportuno señalar que los "Pliegos de condiciones indican, si el adjudicatario no diera cumplimiento a la petición solicitada o al nuevo cronograma en tiempo y forma, el contrato suscripto quedara resuelto y sin valor ni efecto alguno, debiendo los Sres. a restituir la parcela dentro del plazo de 15 días de ser notificado fehacientemente".
Que a fs. 151 a fs.166 obra Informe del Sr. Aldo del INNOCENTI citando las causas que impidieron el Cumplimiento de los plazos fijados en el expediente.
Que a fs. 153/162 obra contrato de fecha 27/03/2013 entre la Municipalidad de Las Heras y los Sres./ra Ester Rosa Antoniolli, Ado Dell Innocenti y Franco Nicolás Dell Innocenti, mediante el cual, el municipio adjudico el predio identificado en los Pliegos de Condiciones de la Licitación como JiND ubicado en la parte noroeste de la manzana del parque Industrial. Cabe mencionar que en el Art 3 del contrato el adjudicatario se compromete a desarrollar en el predio, el proyecto Industrial aprobado de acuerdo al cronograma y especificaciones detallados en estos obrados.
Que a fs. 16/ obra Resolución de la Dirección de Desarrollo Económico aprobándose el nuevo cronograma de obras e inversiones, notificándose al adjudicatario en fecha 17/09/2015. Que a fs.170 obra cédula de Notificación de fecha 15/06/2016 emplazando a ESTER ROSA ANTONIOLLI, ALDO ENRIQUE DELL
INNOCENT y FRANCO NICOLAS DEL "INNOCENTI para que comience con las obras del proyecto, bajo apercibimiento de desadjudicación.
Que a fs. 173 en fecha 24/06/2016 se presenta el adjudicatario expresando que se detuvieron los trabajos por Cuestiones económicas. También informa todas las inversiones realizadas en el predio.
Que a fs. 175 con fecha 04/04/2018 y a fs. 176 con fecha del 06/06/2019 obran notificaciones cursadas a ESTER ROSA ANTONIOLLI, ALDO ENRIQUE DELL INNOCENTI y FRANCO NICOLAS DEL
"INNOCENTI.
Que a fs.178/180 se adjunta Informe de avance de Inversión y certificación notarial del estado del predio fotografía Que a fs. 181 la subsecretaria de Producción y Desarrollo Municipal de las Heras, sugiere se proceda a la desadjudicación del predio. Detallando que conforme surge en autos fotografía incorporada, se ha colocado un cartel de venta, siendo esta acción prohibida según el art 17 del Contrato celebrado entre las partes.
Que a fs.183 obra DECRETO MUNICIPAL N 3551/2012 de fecha 16 de octubre del 2020 desadjudicando a los Señores ESTER ROSA ANTONIOLLI, ALDO ENRIQUE DELL INNOCENTI y FRANCO NICOLÁS
DEL "INNOCENTI.
Que a fs. 186/188 obra dictamen legal de este HCD detallando que, en Virtud del tiempo transcurrido desde la suscripción del contrato desde el devengamiento de las obligaciones, a cargo del adjudicatario, desde la entrega de la parcela, y habiéndose emplazado en repetidas oportunidades a fin de que cumplimente sus obligaciones, Sin que a la fecha se haya dado cumplimiento con los diversos cronogramas diseñados, correspondería RATIFICAR EL DECRETO N1463.

BO-2021-00913486-GDEMZA-SSLYTMGTYJ
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 17 de Febrero de 2021
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica
página 35 de 139