I want to know about...

Pág. N 12

Santa Rosa, 24 de mayo de 2019

N 16.517.968- Clase 1963, perteneciente al Instituto de Seguridad Social.Decreto 1791 -15-V-19- Art. 1º.- Reconócese el Adicional por Actividad Crítica previsto en el artículo 40 de la Ley N
1279, reglamentado por Decreto N 2638/91 -texto según el artículo 1 del Decreto N 348/97 y modificado el artículo 40
mediante Decreto N 3591/17-, a la agente contratada por artículo 6 - Ley N 1279 - equiparada a la Categoría 8 - Rama Profesional con 44 horas semanales de labor y Dedicación Exclusiva-, Angelina ALEMANDI -D.N.I. N 33.992.225 - Clase 1988 - Afiliado N 90296, en el período comprendido entre el 29 de enero al 29 de marzo de 2019, en consecuencia páguese a la referida agente la suma de $ 8.692,19, con cargo a la Jurisdicción X Unidad de Organización 10- Cuenta 0- Finalidad y Función 310- Sección 1- PP. 10- pp. 02- SP. 01- CL. 00SCL.000- C. 6 del Presupuesto vigente.Decreto 1792 -15-V-19- Art. 1º.- Reconócese el Adicional por Actividad Crítica previsto en el artículo 40 de la Ley N
1279, reglamentado por Decreto N 2638/91 -texto según el artículo 1 del Decreto N 348/97 y modificado el artículo 40
mediante Decreto N 3591/17-, al agente contratado por artículo 6 -Ley N 1279- equiparado a la Categoría 8 - Rama Profesional con 32,30 horas semanales de labor-, Lucas Pablo BAELO - D.N.I. N 35.899.460 - Clase 1991 - Afiliado N 92084 Legajo N 142644-, en el período comprendido entre el 28 de enero al 1 de marzo de 2019, en consecuencia páguese al referido agente la suma de $4.903,37, con cargo a la Jurisdicción X Unidad de Organización 10- Cuenta 0Finalidad y Función 310- Sección 1- PP. 10- pp.02- SP. 01- CL.
00- SCL.000- C. 6 del Presupuesto vigente.Decreto 1793 -15-V-19- Art. 1º.- Otórgase un subsidio a favor de la Asociación Cooperadora Establecimiento Asistencial Dr. Lucio Molas, con sede en la ciudad de Santa Rosa, por la suma de $ 30.000,00 para solventar gastos de funcionamiento de dicha Institución.Decreto 1794 -15-V-19- Art. 1º.- Transfiérase a favor de la Municipalidad de Santa Rosa la suma de $ 10.000.000,00, destinado a la readecuación de la pista de solado sintético ubicada en el predio Parque Don Tomás.

BOLETÍN OFICIAL N 3363

renuncia a cualquier reclamo por mayores gastos improductivos generados por la tramitación de la ampliación de plazo dispuesta en la obra de referencia.Art. 3º.- Apruébase el proyecto de Contrato a formalizar con la Empresa Adjudicataria de la Obra, el que como anexo forma palie del presente Decreto y facúltase al señor Ministro de Obras y Servicios Públicos para que en nombre y representación de la Provincia proceda a suscribir el mismo.Decreto 1797 -15-V-19- Art. 1º.- Apruébase el contrato de locación de servicios equiparado a la Categoría 12 Rama Técnica -Ley N 1279- a suscribirse con la señora Valeria GALATRO D.N.I. N 36.222: 27 -Clase 1991, que como anexo forma parte del presente decreto, de conformidad a lo previsto en el artículo 5 de la Ley N 1279, percibiendo los Adicionales por Riesgo Hospitalario y Sanitario.
La contratación aprobada precedentemente, tendrá vigencia entre la fecha del presente decreto y hasta el 31 de diciembre de 2019.
Decreto 1798 -15-V-19- Art. 1º.- Apruébase el contrato de locación de servicios equiparado a la Categoría 14 Rama Administrativa -Ley N 643- a suscribirse con la señora Natalia Andrea BERASTEGUI -D.N.I. N 28.885.146 -Clase 1981-, que como anexo forma parte del presente decreto, de conformidad a lo previsto en los artículos 3 y 4 de la Ley N 643.
La Contratación aprobada precedentemente, tendrá vigencia entre la fecha del presente decreto y hasta el 31 de diciembre de 2019.
Decreto 1799 -15-V-19- Art. 1º.- Reubicar a partir de la fecha del presente Decreto, a la agente perteneciente a la Subsecretaría de Descentralización Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, Natalia Claudia Paola ROJAS -D.N.I. N
29.757.305 -Clase 1982-, Categoría 13 Rama Administrativa Ley N 643-, quien pasará a revistar en la Categoría 7 de la misma Rama, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 22 de la Norma Jurídica de Facto N 751/76.

Decreto 1795 -15-V-19- Art. 1º.- Transfiérase a la Municipalidad de Ataliva Roca la suma de $ 792.000,00, para solventar gastos que demande el desarrollo de distintas actividades deportivas en la localidad.-

Decreto 1800 -15-V-19- Art. 1º.- Apruébase el contrato de locación de servicios equiparado a la Categoría 7 Rama Administrativa -Ley N 643- a suscribirse con la señora Renata OMBRONI N 35.157.749 Clase 1990-, que como anexo forma parte del presente decreto, de conformidad a lo previsto en los artículos 3 y 4 de la Ley N 643.
La contratación aprobada precedentemente, tendrá vigencia entre la fecha del presente decreto y hasta el 31 de diciembre de 2019.

Decreto 1796 -15-V-19- Art. 1º.- Apruébase lo actuado por la Dirección General de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y en consecuencia autorizase a la citada repartición a otorgar a la Empresa CANALIS ANTONELLA YANET C.U.I.T. N 27-36256948-1
representada por su Titular señora Antonella Yanet CANALIS, para la ejecución de la Obra: CONSTRUCCIÓN SALÓN DE USOS
MÚLTIPLES - PUELEN - LA PAMPA una Ampliación del Plazo Contractual de NOVENTA 90 días corridos, contados a partir de la fecha de finalización del plazo original de la obra, sin modificación del monto del contrato original, encuadrando el procedimiento en los artículo 62 - primer párrafoy 64 de la Ley General de Obras Públicas N 38 y sus modificatoriasArt. 2º.- Déjase constancia que la Empresa Contratista
Decreto 1801 -15-V-19- Art. 1º.- Otórgase a partir de la fecha del presente Decreto el Adicional por Actividad Crítica, previsto en el artículo 40 de la Ley N 1279 de Carrera Sanitaria, reglamentado por el artículo 40 del Decreto N 2638/91 - texto según el artículo 1 del Decreto N 348/97 y modificado el artículo 40 mediante Decreto N 3591/17-, al agente Categoría 12 - Rama Técnica - Ley N 1279, José Carlos USERO - D.N.I. N
32.020.439 - Clase 1986 - Afiliado N 83817 - Legajo N 140779-, por cumplir funciones en el Servicio de Laboratorio de la Dirección de Epidemiología.Art. 2º.- Reconócese a partir del 7 de noviembre de 2018 y hasta la fecha del presente Decreto, el Adicional por Actividad Crítica al agente mencionado en el artículo anterior.