I want to know about...

1

a LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Y CONSIDERANDO:

Que en folios únicos N 193; 195 y 197, obran actuaciones relacionadas a la Obra principal, Trabajos Adicionales y Redeterminaciones de Precios de la misma;

Que a fs. 184 se corre agregada Acta de Recepción Provisional Parcial de fecha 23/10/2012, aclarando que el carácter de Parcial obedece a que se encuentran en trámite Trabajos Adicionales a la obra principal;
Que a fs. 56 del Referente N 2, obra el Acta de Recepción Provisional Parcial por Trabajos Adicionales de fecha 14/04/2014, la que se labra considerando en Observaciones que dicho carácter se debe a que corresponde a dichos trabajos y que los mismos se hallan ejecutados al 100% a la fecha de la firma de la presente Acta;

Que a fs. 198 se incorpora Acta de Recepción Definitiva, labrada con fecha 11/10/14, la que es labrada sin consignar observaciones;
Que a fs. 199, la Inspección actuante informa que existe una mora en la ejecución de los trabajos, debido a que se encontraban trabajos modificatorios en trámite, firmándose Acta de Recepción Provisional Parcial a la fecha del vencimiento de la obra contractual hasta la realización de dichos trabajos modificatorios;
Que a fs. 200 División Certificaciones elabora Certificado de Devolución del Fondo de Reparo retenido del Certificado Parcial N 1 al 3, Parcial por Trabajos Modificatorios N 4 y 5, Especial N 1 al 3 y Final N 6, por la suma de $ 40.482,67.-, monto que corroborado por la Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura a fs. 205, informa que el mismo se ha retenido en concepto de Fondo de Reparo, por lo que deberá emitirse Orden de pago a favor de la mencionada Empresa y por la expresada cantidad;
Que a fs. 206 se expide División Jurídica mediante Dictamen Nº 604/2015
expresando que atento las constancias de autos, las disposiciones de los art. 51, 52 cc. y ss. de la Ley de Obras Públicas, las prescripciones de los art. 79, 81 y 108 del Decreto N 4758/77 y las facultades conferidas por el Dto. 534/2015, puede el Sr. Director General dictar Resolución justificando la mora acaecida, aprobando las Actas de Recepción Provisional Parcial de
Resolución N 618
Córdoba, 28 de agosto de 2015.EXPEDIENTE Nº 0047-003761/2014.VISTO este Expediente en el que se eleva para su aprobación el Acta de Recepción Provisional de fs. 137 labrada con fecha 01 de Julio de 2015, de los trabajos: Reparación e Impermeabilización de techos en el edificio del I.P.E.M. N 36 ESCUELA DE NIÑOS CANTORES DOMINGO ZIPOLI, ubicado en Calle Maestro Marcelo López s/N - Ciudad Universitaria Córdoba Departamento Capital, suscripta con la Contratista de los mismos, la Empresa PINTURAS CAVAZZON S.R.L., ad-referéndum de la autoridad competente;
Y CONSIDERANDO:
QUE en la mencionada Acta, se informa que luego de inspeccionados los trabajos, los mismos han sido ejecutados conforme a lo establecido en la Documentación Contractual;
QUE a fs. 136, corre agregado relevamiento fotográfico requerido;
QUE a fs. 138, la inspección actuante produce informe del cual surge, BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXIV - Nº 25
CORDOBA, R.A., MIERCOLES 3 DE FEBRERO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

fs. 184, Acta de Recepción Provisional Parcial por Trabajos Adicionales de fs. 56 del Referente N 2 y Definitiva de fs. 198, procediendo a la devolución de la Garantía por Ejecución de Contrato oportunamente constituida y en cuanto a la devolución de Fondo de Reparo deberá estarse a lo informado por la Dirección de Administración de Tesorería a fs. 205;
ATENTO ELLO, EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E:
ARTICULO1º-: JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución de la Obra:.
Reparaciones en baños, instalación sanitaria y desages a realizarse en el Edificio de la ESCUELA DR. MANUEL LUCERO, ubicada en Calle Manuel Lucero N 560 B Alta Córdoba Córdoba Departamento Capital, y consecuentemente APROBAR las Actas de Recepción Provisional Parcial de fs. 184, Provisional Total de fs. 190, Acta de Recepción de Trabajos Adicionales de fs. 56 del Referente N 2 y Definitiva de fs. 198; las que a los efectos pertinentes forman parte de la presente Resolución como Anexo I, II, III y IV respectivamente, como así también DEVOLVER al contratista de la misma, la firma CERES S.R.L, la Garantía por Ejecución de Contrato oportunamente constituida, como así también el Fondo de Reparo el que fuera retenido por la Dirección de Administración Tesorería del Ministerio de Infraestructura, cuyo monto asciende a la suma de PESOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y SIETE
CENTAVOS $ 40.482,67.-, debiéndose librar Orden de Pago a favor de la mencionada Empresa, conforme las razones expresadas en considerando que se dan por reproducidas en esta instancia.ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y previa intervención de la Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura, PASE a la Unidad Coordinadora Interministerial, a sus efectos.- Fdo: Arq. RICARDO ROGNONI, DIRECTOR GENERAL DE
ARQUITECTURA
ANEXO: 622

que la obra ha sido ejecutada dentro de los plazos contractuales previstos;
QUE a fs. 139 la Jefatura de Área Inspecciones y Certificaciones, produce informe de plazos, solicitando la aprobación del Acta de Recepción Provisional;
QUE a fs. 140 se expide División Jurídica mediante Dictamen Nº 607/2015, expresando que atento las constancias de autos, lo establecido por los arts. 51 y 52 corr. y conc. de la Ley de Obras Públicas N 8614, lo dispuesto por los art. 79 y 108 del Decreto 4758/77 y las facultades conferidas por Decreto 534/15, puede el Sr. Director, dictar Resolución aprobando el Acta de fs. 137 y ordenando en consecuencia se proceda a la devolución de garantía por ejecución de contrato conforme lo establecido en el PPC.
ATENTO ELLO;
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R E S U E LV E :
ARTICULO 1º: APROBAR el Acta de Recepción Provisional de fs. 137 de los trabajos: Reparación e Impermeabilización de techos en el edificio del I.P.E.M. N 36 ESCUELA DE NIÑOS CANTORES DOMINGO ZIPOLI, ubicado en Calle Maestro Marcelo López s/N - Ciudad Universitaria Córdo-

4