Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 1916/07, para la adjudicación del contrato de Obras de acondicionamiento de casetas exteriores, con destino al Instituto del Frío, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Obras e Infraestructura.c) Número de expediente: 1916/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra arriba indicada.

d) Plazo de ejecución (meses): 5 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 205.944,87.

5. Garantía provisional. 4.118,90 euros.6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.e) Telefax: 91 585 51 73.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): Grupo C; subgrupo 5; categoría d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y sus Anexos.c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.c) Localidad: 28006 Madrid.d) Fecha: 5 de noviembre de 2007 y acto público 12 de noviembre de 2007.e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html

Madrid, 20 de septiembre de 2007.-Por delegación de competencias del Presidente del Organismo (Resolución de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jiménez Arroyo.

Fuente: Boletin Oficial del Estado (BOE) Nº 231 del Miércoles 26 de Septiembre de 2007. Anuncios, Ministerio De Educación Y Ciencia.

Previous advertisement: Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 1917/07, para la adjudicación del contrato de Obras de reforma de instalación eléctrica del Instituto del Frío, en Madrid.

Next advertisement: Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 23/08, para la adjudicación del contrato de Servicio de limpieza del Instituto de Agricultura Sostenible, en Córdoba.

Ver el sumario completo del BOE del Miércoles 26 de Septiembre de 2007