Resolución de 29 de noviembre de 2006 de la Entidad Pública de Aguas de Castilla-La Mancha por la que se convoca concurso para la adjudicación del contrato de obras de construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales en Carmena - Escalonilla, Gerindote, Burujón y Albarreal de Tajo (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Jurídico-Administrativo.c) Número de expediente: ACLM/01/OB/019/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales.

c) Lugar de ejecución: Carmena - Escalonilla, Gerindote, Burujón y Albarreal de Tajo.d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 6.948.764,58 euros.

5. Garantía provisional. 138.975,29 euros.6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.

b) Domicilio: calle Berna, 2 Edificio Bulevar.c) Localidad y código postal: Toledo, 45003.d) Teléfono: 925 28 39 50.e) Telefax: 925 28 39 59.f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 29 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): grupo K, subgrupo 8, categoría e.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 29 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La determinada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.

2. Domicilio: calle Berna, 2 Edificio Bulevar.3. Localidad y código postal: Toledo, 45003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.

b) Domicilio: c/ Berna, 2, 1.º, Oficina 7 (Edificio Bulevar).c) Localidad: Toledo.d) Fecha: 19 de febrero de 2007.e) Hora: 12,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de noviembre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aclm.es.

Toledo, 29 de noviembre de 2006.-La Presidenta, María Encina Álvarez Parra.

Fuente: Boletin Oficial del Estado (BOE) Nº 303 del Miércoles 20 de Diciembre de 2006. Anuncios, Comunidad Autónoma De Castilla-La Mancha.

Previous advertisement: Anuncio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por el que se convoca la licitación de un contrato de obras de construcción de la Escuela de Artes y Escuela Superior de Diseño de Zaragoza.

Next advertisement: Resolución de 27 de noviembre de 2006 de la Entidad Pública de Aguas de Castilla-La Mancha por la que se convoca concurso para la adjudicación del contrato de obras de construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales en Abenójar, Mestanza, Saceruela Y Villamayor de Calatrava (Ciudad Real).

Ver el sumario completo del BOE del Miércoles 20 de Diciembre de 2006